По датам

2013

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Правительства РБ от 18.06.2013 N 257 "О республиканской адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год"



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июня 2013 г. № 257

О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
НА 2013 ГОД

В целях финансового и организационного обеспечения проведения капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальных образованиях Республики Башкортостан, выполнивших условия, установленные статьей 14 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемую республиканскую адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год (далее - Программа).
2. Определить государственным заказчиком Программы Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.
3. Установить, что источниками финансирования Программы являются средства бюджета Республики Башкортостан, бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан и средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме.
4. Контроль за целевым и эффективным использованием средств возложить на Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан - участников Программы.
5. Контроль за соблюдением правил ремонта многоквартирных домов и качеством выполняемых при этом работ возложить на Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному надзору, администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан - участников Программы.

Президент
Республики Башкортостан
Р.З.ХАМИТОВ





Утверждена
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 18 июня 2013 г. № 257

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
НА 2013 ГОД

Паспорт Программы

Наименование Программы Республиканская адресная программа по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов на
2013 год

Основания для разработки Федеральный закон "О Фонде содействия
Программы реформированию жилищно-коммунального хозяйства";
распоряжение Правительства Республики
Башкортостан от 31 мая 2013 года № 646-р

Государственный заказчик Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Программы Республики Башкортостан

Разработчик Программы Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан

Исполнители Программы Муниципальные образования Республики Башкортостан

Цели и задачи Программы Цели:
финансовая поддержка муниципальных образований,
органы местного самоуправления которых обеспечили
реформирование жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования, для оказания ими
финансовой поддержки проведения капитального
ремонта многоквартирных домов, собственники
помещений в которых самостоятельно выбрали способ
управления многоквартирным домом и приняли
решение о проведении капитального ремонта;
переход от бюджетного финансирования капитального
ремонта многоквартирных домов к мерам
государственной поддержки граждан - собственников
жилья

Задачи:
стимулирование реформирования жилищного и
коммунального секторов муниципальных образований
Республики Башкортостан, создание условий для
формирования конкурентной среды в сфере
управления, содержания и ремонта многоквартирных
домов;
содействие формированию эффективных механизмов
управления многоквартирными домами и
самоорганизации собственников жилья в
многоквартирных домах;
повышение энергоэффективности многоквартирных
домов;
обеспечение реальной возможности
самостоятельного выбора собственниками помещений
в многоквартирных домах перечней работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов

Срок реализации 2013 год
Программы

Объемы и источники Общий объем бюджетного финансирования Программы
бюджетного финансирования составит 298482748 рублей,
Программы в том числе за счет средств:
бюджета Республики Башкортостан - 201737653
рубля;
бюджетов муниципальных образований Республики
Башкортостан - 96745095 рублей

Планируемые средства Средства долевого финансирования товариществ
долевого финансирования собственников жилья, жилищных, жилищно-
ТСЖ (ЖСК) и собственников строительных кооперативов или иных
помещений специализированных потребительских кооперативов
либо собственников помещений на капитальный
ремонт многоквартирных домов, включенных в
Программу, - 53167227 рублей

Ожидаемые конечные Количество многоквартирных домов, в которых
результаты реализации проведен капитальный ремонт, - 203 единицы;
Программы и показатели ее общая площадь многоквартирных домов, в которых
социально-экономической проведен капитальный ремонт, - 328144,1 кв. м;
эффективности количество граждан, проживающих в
многоквартирных домах, в которых проведен
капитальный ремонт, - 13113 человек

Управление и контроль за Общее руководство и управление Программой
реализацией Программы осуществляет Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Республики Башкортостан;
контроль за реализацией Программы осуществляют:
Правительство Республики Башкортостан;
Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан;
Государственный комитет Республики Башкортостан
по жилищному надзору;
Министерство финансов Республики Башкортостан в
пределах установленных полномочий;
администрации муниципальных районов и городских
округов Республики Башкортостан - участников
Программы

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Республиканская адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон), распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 31 мая 2013 года № 646-р и направлена на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальных образованиях, выполнивших условия статьи 14 Федерального закона.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целями Программы являются:
финансовая поддержка муниципальных образований, органы местного самоуправления которых обеспечили реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования, для оказания ими финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали способ управления многоквартирным домом и приняли решение о проведении капитального ремонта;
переход от бюджетного финансирования капитального ремонта многоквартирных домов к мерам государственной поддержки граждан - собственников жилья.
В рамках реализации Программы будут решаться следующие задачи:
стимулирование реформирования жилищного и коммунального секторов муниципальных образований Республики Башкортостан, создание условий для формирования конкурентной среды в сфере управления, содержания и ремонта многоквартирных домов;
содействие формированию эффективных механизмов управления многоквартирными домами и самоорганизации собственников жилья в многоквартирных домах;
повышение энергоэффективности многоквартирных домов;
обеспечение реальной возможности самостоятельного выбора собственниками помещений в многоквартирных домах перечней работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

3. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМЫ ЕЕ
ДОЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Программа реализуется в 2013 году.
Финансовые средства для проведения капитального ремонта многоквартирных домов формируются за счет средств бюджета Республики Башкортостан, бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан и средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах.
Объем бюджетного финансирования Программы составляет 298482748 рублей, в том числе за счет средств:
бюджета Республики Башкортостан - 201737653 рубля;
бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан - 96745095 рублей.
Планируемые средства долевого финансирования товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами (далее - товарищества собственников жилья) либо собственниками помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов, включенных в Программу, - 53167227 рублей.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОГРАММЕ

Участниками Программы, получающими финансовую поддержку за счет средств бюджета Республики Башкортостан, могут быть муниципальные образования Республики Башкортостан, которые:
выполнили предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального закона условия, что подтверждается представлением документов в соответствии с установленным перечнем;
приняли решение о долевом финансировании проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств местного бюджета в размере, установленном Программой.

5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Планируемые показатели долевого финансирования Программы основаны на размере финансовой поддержки из бюджета Республики Башкортостан на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год в сумме 201737653 рубля и обязательном условии долевого финансирования капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджетов муниципальных районов Республики Башкортостан в размере не менее 30 процентов объема мероприятий, реализуемых на территории этих муниципальных районов, за счет средств бюджетов городских округов Республики Башкортостан в размере не менее 50 процентов объема мероприятий, реализуемых на территории этих городских округов, а также обязательном условии долевого финансирования капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее 15% средств, планируемых на капитальный ремонт многоквартирного дома.
Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет всех источников, включая средства товариществ собственников жилья либо средства собственников помещений в многоквартирных домах, управляемых выбранными на общих собраниях управляющими организациями, определен исходя из перечня и объема работ, определяемых на основании данных в отношении многоквартирных домов, включенных в муниципальные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год с привлечением средств бюджета Республики Башкортостан (далее - муниципальные программы) и Программу, содержащихся в обоснованных заявках муниципальных образований Республики Башкортостан, а также с учетом предельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

6. ПРИНЦИПЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ - УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ

Средства бюджета Республики Башкортостан на финансирование Программы между муниципальными образованиями Республики Башкортостан - участниками Программы распределяются пропорционально общей площади многоквартирных домов в муниципальных образованиях республики по данным статистической отчетности на 1 января 2013 года с учетом объемов участия муниципальных образований республики в реализации Программы за счет средств местных бюджетов.

7. ОБЪЕМ ДОЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета Республики Башкортостан, бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан, средств товариществ собственников жилья либо средств собственников помещений в многоквартирных домах в 2013 году в соответствии с Программой представлен в таблице.

Таблица

ОБЪЕМ
ДОЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ


№ Наименование Объем долевого финансирования проведения
п/п муниципального капитального ремонта многоквартирных домов,
образования Республики рублей
Башкортостан
в том числе за счет средств итого из
всех
бюджета бюджетов ТСЖ либо источников
Республики муници- собствен-
Башкор- пальных ников
тостан образова- помещений
ний

1 2 3 4 5 6

1 СП Аскаровский сельсовет 1 131 584 484 964 285 273 1 901 821
МР Абзелиловский район РБ

2 СП Кызыльский сельсовет 351 867 150 800 88 706 591 373
МР Альшеевский район РБ

3 СП Раевский сельсовет МР 3 420 114 1 465 763 862 214 5 748 091
Альшеевский район РБ

4 СП Толбазинский сельсовет 2 528 504 1 083 645 637 438 4 249 587
МР Аургазинский район РБ

5 ГП г. Баймак МР 3 847 385 1 648 879 969 929 6 466 193
Баймакский район РБ

6 ГП г. Белебей МР 9 928 457 4 255 053 2 502 976 16 686 486
Белебеевский район РБ

7 ГП Приютовский поссовет 7 745 495 3 319 498 1 952 650 13 017 643
МР Белебеевский район РБ

8 СП Новобелокатайский 1 391 068 596 068 596 172 2 337 929
сельсовет МР
Белокатайский район РБ

9 ГП г. Белорецк МР 10 500 000 4 500 000 2 647 060 17 647 060
Белорецкий район РБ

10 ГП г. Благовещенск МР 10 471 051 4 487 593 2 639 761 17 598 405
Благовещенский район РБ

11 ГП г. Давлеканово МР 5 476 475 2 347 061 1 380 630 9 204 166
Давлекановский район РБ

12 СП Месягутовский 2 241 199 1 037 657 610 387 4 069 243
сельсовет МР Дуванский
район РБ

13 СП Восьмомартовский 278 994 119 956 70 403 469 353
сельсовет МР Ермекеевский
район РБ

14 СП Ермекеевский сельсовет 874 051 374 593 220 349 1 468 993
МР Ермекеевский район РБ

15 СП Спартакский сельсовет 345 328 147 998 87 058 580 384
МР Ермекеевский район РБ

16 СП Исянгуловский 1 266 203 542 658 319 211 2 128 072
сельсовет МР
Зианчуринский район РБ

17 СП Кудеевский сельсовет 612 616 262 550 154 441 1 029 607
МР Иглинский район РБ

18 СП Улу-Телякский 491 654 210 709 123 946 826 309
сельсовет МР Иглинский
район РБ

19 СП Яркеевский сельсовет 2 237 804 959 059 564 162 3 761 025
МР Илишевский район РБ

20 ГП г. Ишимбай МР 26 338 586 11 287 965 6 639 980 44 266 531
Ишимбайский район РБ

21 СП Кельтеевский сельсовет 444 829 190 641 112 142 747 612
МР Калтасинский район РБ

22 СП Краснохолмский 2 553 867 1 094 515 643 835 4 292 217
сельсовет МР Калтасинский
район РБ

23 СП Караидельский 1 080 858 463 225 272 486 1 816 569
сельсовет МР
Караидельский район РБ

24 СП Кабаковский сельсовет 950 140 407 203 239 531 1 596 874
МР Кармаскалинский район
РБ

25 СП Карламанский сельсовет 975 503 418 073 245 925 1 639 501
МР Кармаскалинский район
РБ

26 СП Кармаскалинский 2 062 214 883 806 519 885 3 465 905
сельсовет МР
Кармаскалинский район РБ

27 СП Юмагузинский сельсовет 1 350 096 578 613 340 360 2 269 069
МР Кугарчинский район РБ

28 СП Кушнаренковский 1 703 229 729 955 429 385 2 862 569
сельсовет МР
Кушнаренковский район РБ

29 СП Ермолаевский сельсовет 1 432 039 613 731 361 018 2 406 788
МР Куюргазинский район РБ

30 ГП г. Мелеуз МР 20 475 812 8 775 348 5 161 973 34 413 133
Мелеузовский район РБ

31 СП Большеустьикинский 1 529 589 655 538 385 611 2 570 738
сельсовет МР
Мечетлинский район РБ

32 СП Мишкинский сельсовет 1 451 549 622 092 365 937 2 349 578
МР Мишкинский район РБ

33 СП Красногорский 714 910 306 390 180 229 1 201 529
сельсовет МР
Нуримановский район РБ

34 СП Павловский сельсовет 1 108 172 474 931 279 372 1 862 475
МР Нуримановский район РБ

35 СП Мурсалимкинский 534 476 229 104 134 767 898 447
сельсовет МР Салаватский
район РБ

36 СП Салаватский сельсовет 844 786 362 051 212 971 1 419 808
МР Салаватский район РБ

37 СП Куганакский сельсовет 1 541 373 660 589 388 582 2 590 544
МР Стерлитамакский район
РБ

38 СП Отрадовский сельсовет 2 179 274 933 975 549 397 3 662 646
МР Стерлитамакский район
РБ

39 СП Услинский сельсовет МР 195 101 83 615 49 186 327 902
Стерлитамакский район РБ

40 СП Верхнетатышлинский 1 576 455 675 624 397 428 2 649 507
сельсовет МР Татышлинский
район РБ

41 СП Кандринский сельсовет 3 445 477 1 476 633 868 608 5 790 718
МР Туймазинский район РБ

42 СП Нижнетроицкий 472 144 202 347 612 789 1 287 280
сельсовет МР Туймазинский
район РБ

43 СП Серафимовский 3 256 230 1 395 527 820 899 5 472 656
сельсовет МР Туймазинский
район РБ

44 СП Субханкуловский 1 951 006 836 146 491 850 3 279 002
сельсовет МР Туймазинский
район РБ

45 СП Миловский сельсовет МР 581 400 249 171 146 571 977 142
Уфимский район РБ

46 ГП г. Учалы МР Учалинский 14 228 690 6 098 010 3 587 065 23 913 765
район РБ

47 СП Бала-Четырманский 565 792 242 282 142 637 950 911
сельсовет МР Федоровский
район РБ

48 СП Гончаровский сельсовет 761 909 326 532 192 078 1 280 519
МР Федоровский район РБ

49 СП Федоровский сельсовет 1 028 180 440 649 259 205 1 728 034
МР Федоровский район РБ

50 СП Акъярский сельсовет МР 1 670 061 715 741 421 024 2 806 826
Хайбуллинский район РБ

51 СП Чекмагушевский 2 580 673 1 106 003 650 590 4 337 266
сельсовет МР
Чекмагушевский район РБ

52 ГП Чишминский поссовет МР 7 800 124 3 342 908 1 966 419 13 109 451
Чишминский район РБ

53 ГП Шаранский сельсовет МР 1 459 353 625 437 367 904 2 452 694
Шаранский район РБ

54 ГП г. Янаул МР Янаульский 7 573 807 3 245 917 1 909 363 12 729 087
район РБ

55 ГО г. Нефтекамск РБ 10 000 000 10 000 000 3 529 412 23 529 412

56 ГО г. Сибай РБ 8 000 000 8 000 000 2 823 530 18 823 530

Итого 201 737 653 96 745 095 53 167 227 351 649 975


8. ВИДЫ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ

Под капитальным ремонтом многоквартирного дома понимается проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме.
В рамках Программы выполняются следующие виды работ:
ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости - ремонт лифтовых шахт;
ремонт крыш;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;
утепление и ремонт фасадов;
установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
ремонт фундаментов многоквартирных домов.
Средства бюджета Республики Башкортостан, средства долевого финансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан, средств товариществ собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляют выбранные собственниками управляющие организации, могут использоваться на выполнение указанных работ, разработку проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов и проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

9. РАЗМЕР ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОГРАММЕ

Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах (далее - размер предельной стоимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов) по муниципальным образованиям Республики Башкортостан, участвующим в Программе, утвержден распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 31 мая 2013 года № 646-р в размере 5850 руб./кв. м.

10. КРИТЕРИИ ОТБОРА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Финансовая поддержка на проведение капитального ремонта за счет средств бюджета Республики Башкортостан и средств бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан предоставляется многоквартирным домам, включенным в утвержденные органами местного самоуправления муниципальные программы, в которых:
собственниками помещений реализован выбранный ими на общем собрании способ управления многоквартирным домом товариществом собственников жилья либо управляющей организацией;
общим собранием членов товариществ собственников жилья либо общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, принято решение об участии в муниципальной программе.
Адресный перечень многоквартирных домов, включаемых в Программу, формируется исходя из планируемого объема предоставления финансовой поддержки за счет средств бюджета Республики Башкортостан, средств долевого финансирования бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан из числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и включенных в утвержденные органами местного самоуправления Республики Башкортостан муниципальные программы, на основе заявок муниципальных образований Республики Башкортостан.
Включение многоквартирных домов в муниципальные программы осуществляется по результатам оценки поданных товариществами собственников жилья и управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах, заявок на включение многоквартирного дома в муниципальную программу и предоставление субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирного дома (далее - заявка) на основании критериев, установленных распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 31 мая 2013 года № 646-р, в зависимости от количества баллов, присваиваемых заявке по каждому критерию, и установленных коэффициентов весомости критериев.

11. АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ

Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в Программу, указан в приложении № 1 к Программе.

12. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Планируемые показатели выполнения Программы указываются в разрезе всех участвующих в Программе муниципальных образований Республики Башкортостан, а также в целом по Республике Башкортостан и приведены в приложении № 2 к Программе.

13. РЕЕСТР МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОГРАММЕ

Реестр многоквартирных домов, участвующих в Программе, указан в приложении № 3 к Программе.

14. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на софинансирование расходов муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета Республики Башкортостан указан в приложении № 4 к Программе.

15. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется в соответствии с требованиями жилищного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности с использованием средств финансовой поддержки в соответствии с Программой.
Средства бюджета муниципального образования Республики Башкортостан, полученные за счет средств бюджета Республики Башкортостан и предусмотренные в бюджете муниципального образования Республики Башкортостан на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов, используются органом местного самоуправления на финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов в порядке, определенном Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Программой и муниципальной программой.
Решение органа местного самоуправления о распределении между включенными в Программу многоквартирными домами средств бюджета муниципального образования Республики Башкортостан, полученных из бюджета Республики Башкортостан и предусмотренных в бюджете муниципального образования Республики Башкортостан на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, принимается в соответствии с Методикой расчета размера субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, указанной в приложении № 6 к распоряжению Правительства Республики Башкортостан от 31 мая 2013 года № 646-р.
Подрядные организации привлекаются товариществом собственников жилья либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с Методическими рекомендациями по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год и сдачи многоквартирного дома в эксплуатацию после проведения капитального ремонта, указанными в приложении № 5 к Программе.

16. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ, КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ
И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Общее руководство и управление Программой осуществляет Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.
Контроль за реализацией Программы осуществляют:
Правительство Республики Башкортостан;
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан;
Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному надзору;
Министерство финансов Республики Башкортостан в пределах установленных полномочий;
администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан - участников Программы.
Муниципальные образования Республики Башкортостан представляют в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан отчеты по форме и в сроки, установленные Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.
Информацию о ходе выполнения Программы Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан представляет ежеквартально в Правительство Республики Башкортостан и Министерство экономического развития Республики Башкортостан, по итогам года - в Агентство территориального развития Республики Башкортостан.

17. ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан и органами местного самоуправления Республики Башкортостан обеспечивает своевременность и доступность информации о:
содержании правовых актов и решений органов государственной власти Республики Башкортостан, органов местного самоуправления Республики Башкортостан о подготовке, принятии и реализации Программы;
ходе реализации Программы, текущей деятельности органов государственной власти Республики Башкортостан и органов местного самоуправления Республики Башкортостан по выполнению Программы;
правах собственников и нанимателей жилых помещений и необходимых действиях по защите этих прав;
планируемых и фактических итоговых результатах выполнения Программы.
Информацию о подготовке и реализации Программы рекомендуется предоставлять собственникам жилых помещений с использованием всех доступных средств массовой информации, включая:
официальные сайты в сети Интернет государственных органов Республики Башкортостан и органов местного самоуправления Республики Башкортостан;
официальные печатные издания Республики Башкортостан и органов местного самоуправления Республики Башкортостан;
печатные издания, имеющие широкое распространение в Республике Башкортостан и муниципальных образованиях Республики Башкортостан;
сайты в сети Интернет и печатные издания действующих в Республике Башкортостан ассоциаций товариществ собственников жилья, ассоциаций и (или) саморегулируемых организаций управляющих организаций;
телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации, действующие на территории Республики Башкортостан.
В случаях отсутствия или временной неработоспособности официального сайта муниципального образования Республики Башкортостан или отсутствия средств для финансирования публикации информации о подготовке и реализации Программы в печатных изданиях, на телевидении и радио органам государственной власти Республики Башкортостан по запросу органов местного самоуправления Республики Башкортостан рекомендуется размещать такую информацию без взимания платы на официальном сайте Республики Башкортостан, в официальном печатном издании Республики Башкортостан и оказывать за счет средств бюджета Республики Башкортостан финансовую помощь для подготовки передач и оплаты эфирного времени на каналах телерадиовещания, а также изготовления растяжек, плакатов, листовок и буклетов информационно-разъяснительного содержания.
Государственным органам Республики Башкортостан и органам местного самоуправления Республики Башкортостан необходимо организовать на постоянной основе работу справочной службы для разъяснения гражданам целей, условий, критериев и процедур Программы, выяснения любых связанных с ней неясных вопросов по телефону, а также с использованием письменных и электронных почтовых отправлений. Номера телефонов и телефаксов, почтовые и электронные адреса республиканских и муниципальных справочных служб необходимо периодически сообщать в печатных и электронных средствах массовой информации.





Приложение № 1
к республиканской адресной программе
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2013 год

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕСПУБЛИКАНСКУЮ
АДРЕСНУЮ ПРОГРАММУ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2013 ГОД


№ Адрес Год Мате- Коли- Коли- Общая Площадь помещений Количес- Вид Стоимость капитального ремонта, руб. Удель- Предель- Плановая
п/п многоквартирного риал чество чество площадь МКД, кв. м тво ремонта ная ная дата
дома (МКД) стен этажей подъез- МКД - жителей, стои- стои- завершения
ввода заверше- дов всего, всего в том зарегис- всего в том числе: мость мость работ,
в ния кв. м числе триро- капи- капи- мес., год
экс- послед- жилых ванных в за счет за счет за счет таль- тального
плуа- него помещений, МКД на средств средств средств ного ремонта
тацию капи- находя- дату бюджета местного ТСЖ, ремонта 1 кв. м
тального щихся в утвер- Республики бюджета других 1 кв. м общей
ремонта собствен- ждения Башкор- коопера- общей площади
ности Програм- тостан тивов либо площади МКД,
граждан мы, чел. собствен- МКД, руб./
ников руб./ кв. м
помещений кв. м
в МКД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

СП Аскаровский сельсовет МР Абзелиловский район РБ

1 с. Аскарово, ул. 1977 блочный 2 2 917,8 602,8 602,8 48 част. 700 900 417 036 178 729 105 135 1 163 5 850 01.12.2013
Гагарина, д. 9

2 с. Аскарово, ул. 1973 блочный 2 2 1 143,6 668,0 668,0 41 част. 1 050 921 625 298 267 985 157 638 1 573 5 850 01.12.2013
Кирова, д. 3

3 с. Аскарово, ул. 1978 блочный 2 4 1 162,8 678,9 678,9 56 част. 150 000 89 250 38 250 22 500 221 5 850 01.12.2013
Матросова, д. 5

Итого по СП x x x x x 3 224,2 1 949,7 1 949,7 145 x 1 901 821 1 131 584 484 964 285 273 975 5 850 x
Аскаровский сельсовет
МР Абзелиловский
район РБ

СП Кызыльский сельсовет МР Альшеевский район РБ

1 с. Тавричанка, 1963 кирпич- 2 2 663,9 632,5 508,9 38 част. 591 373 351 867 150 800 88 706 935 5 850 01.12.2013
ул. ный
Интернациональ-
ная, д. 3

Итого по СП x x x x x 663,9 632,5 508,9 38 x 591 373 351 867 150 800 88 706 891 5 850 x
Кызыльский сельсовет
МР Альшеевский район
РБ

СП Раевский сельсовет МР Альшеевский район РБ

1 с. Раевский, ул. 1961 1998 кирпич- 2 1 305,2 294,6 294,6 23 част. 552 073 328 483 140 779 82 811 1 874 5 850 01.12.2013
Кирова, д. 8 ный

2 с. Раевский, ул. 1961 1998 кирпич- 2 1 288,1 268,9 268,9 20 част. 557 478 331 699 142 157 83 622 2 073 5 850 01.12.2013
Кирова, д. 10 ный

3 с. Раевский, ул. 1969 2003 кирпич- 2 3 895,1 589,6 541,2 52 част. 1 201 914 715 139 306 488 180 287 2 039 5 850 01.12.2013
Крупская, д. 10А ный

4 с. Раевский, ул. 1992 2005 кирпич- 2 3 928,8 708,6 680,5 46 част. 1 661 737 988 733 423 743 249 261 2 345 5 850 01.12.2013
Ломоносова, д. 1 ный

5 с. Раевский, ул. 1982 2005 кирпич- 2 2 1 105,0 717,5 717,5 36 част. 996 280 592 787 254 051 149 442 1 389 5 850 01.12.2013
Космонавтов, д. ный
34

6 с. Раевский, ул. 1967 2005 кирпич- 2 3 484,8 306,9 306,9 25 част. 778 609 463 273 198 545 116 791 2 537 5 850 01.12.2013
Дружбы, д. 21А ный

Итого по СП Раевский x x x x x 4 007,0 2 886,1 2 809,6 202 x 5 748 091 3 420 114 1 465 763 862 214 1 992 5 850 x
сельсовет МР
Альшеевский район РБ

СП Толбазинский сельсовет МР Аургазинский район РБ

1 с. Толбазы, ул. 1963 кирпич- 2 6 341,3 311,9 182,6 32 част. 305 699 181 891 77 954 45 854 980 5 850 01.12.2013
Ленина, д. 167 ный

2 с. Толбазы, ул. 1973 кирпич- 2 1 430,3 426,5 410,7 30 част. 507 652 302 053 129 451 76 148 1 190 5 850 01.12.2013
Пушкина, д. 46 ный

3 с. Толбазы, ул. 1968 кирпич- 3 2 658,7 523,8 523,8 25 част. 641 059 381 430 163 470 96 159 1 224 5 850 01.12.2013
С.Лазо, д. 2 ный

4 с. Толбазы, ул. 1968 кирпич- 2 1 881,8 773,6 658,1 75 част. 858 554 510 840 218 931 128 783 1 110 5 850 01.12.2013
Фрунзе, д. 40 ный

5 с. Толбазы, ул. 1987 блочный 2 3 827,8 707,5 629,0 49 част. 900 130 535 577 229 533 135 020 1 272 5 850 01.12.2013
Химиков, д. 1

6 с. Толбазы, ул. 1991 блочный 3 2 1 462,2 1 277,5 1 240,7 59 част. 1 036 493 616 713 264 306 155 474 811 5 850 01.12.2013
Химиков, д. 35

Итого по СП x x x x x 4 602,1 4 020,8 3 644,9 270 x 4 249 587 2 528 504 1 083 645 637 438 1 057 5 850 x
Толбазинский
сельсовет МР
Аургазинский район РБ

ГП г. Баймак МР Баймакский район РБ

1 г. Баймак, пр. 1977 кирпич- 5 4 4 424,3 4 107,8 691,1 127 част. 3 066 091 1 824 324 781 853 459 914 746 5 850 01.12.2013
С.Юлаева, д. 25 ный

2 г. Баймак, ул. 1976 блочный 5 4 3 440,3 3 228,8 631,1 135 част. 3 400 102 2 023 061 867 026 510 015 1 053 5 850 01.12.2013
Юбилейная, д. 2

Итого по ГП г. Баймак x x x x x 7 864,6 7 336,6 1 322,2 262 x 6 466 193 3 847 385 1 648 879 969 929 881 5 850 x
МР Баймакский район
РБ

ГП г. Белебей МР Белебеевский район РБ

1 г. Белебей, ул. 1984 блочный 5 5 3 855,1 3 377,4 2 653,6 124 част. 5 042 120 3 000 061 1 285 740 756 319 1 493 5 850 01.12.2013
Советская, д. 64а

2 г. Белебей, ул. 1968 кирпич- 5 4 3 352,7 3 071,2 2 935,5 86 част. 6 463 178 3 845 590 1 648 111 969 477 2 104 5 850 01.12.2013
им. М.Г.Амирова, ный
д. 5

3 г. Белебей, ул. 1960 кирпич- 2 2 666,6 621,9 497,1 35 част. 2 153 574 1 281 376 549 161 323 037 3 463 5 850 01.12.2013
Советская, д. 117 ный

4 г. Белебей, ул. 1960 кирпич- 3 3 1 601,8 1 488,2 1 036,0 20 част. 3 027 614 1 801 430 772 041 454 143 2 034 5 850 01.12.2013
им. В.И.Ленина, ный
д. 44

Итого по ГП г. x x x x x 9 476,2 8 558,7 7 122,2 265 x 16 686 486 9 928 457 4 255 053 2 502 976 1 950 5 850 x
Белебей МР
Белебеевский район РБ

ГП Приютовский поссовет МР Белебеевский район РБ

1 р.п. Приютово, 1958 кирпич- 2 2 499,7 450,5 361,8 16 част. 936 491 557 212 238 805 140 474 2 079 5 850 01.12.2013
ул. Карла Маркса, ный
д. 33

2 р.п. Приютово, 1959 кирпич- 2 2 492,3 442,7 377,0 15 комп. 2 136 490 1 271 211 544 805 320 474 4 826 5 850 01.12.2013
ул. Парамонова, ный
д. 16

3 р.п. Приютово, 1959 кирпич- 2 2 501,0 445,7 333,5 16 част. 1 539 799 916 180 392 649 230 970 3 455 5 850 01.12.2013
ул. Карла Маркса, ный
д. 24

4 р.п. Приютово, 1959 кирпич- 2 2 491,6 443,1 443,1 14 част. 951 342 566 048 242 592 142 702 2 147 5 850 01.12.2013
ул. Парамонова, ный
д. 20

5 р.п. Приютово, 1957 кирпич- 2 2 439,8 399,6 300,2 20 част. 1 236 977 736 001 315 429 185 547 3 096 5 850 01.12.2013
ул. Парамонова, ный
д. 4

6 р.п. Приютово, 1958 кирпич- 2 2 484,0 435,6 435,6 18 част. 1 659 271 987 266 423 114 248 891 3 809 5 850 01.12.2013
ул. 50 лет ВЛКСМ, ный
д. 30

7 р.п. Приютово, 1957 кирпич- 2 2 446,0 401,1 401,1 24 част. 1 503 025 894 300 383 271 225 454 3 747 5 850 01.12.2013
ул. Парамонова, ный
д. 6А

8 р.п. Приютово, 1957 кирпич- 2 2 440,7 394,9 340,0 20 част. 1 397 491 831 507 356 360 209 624 3 539 5 850 01.12.2013
ул. Парамонова, ный
д. 2

9 р.п. Приютово, 1958 кирпич- 2 2 480,0 431,4 431,4 13 част. 1 656 757 985 770 422 473 248 514 3 840 5 850 01.12.2013
ул. Первомайская, ный
д. 15

Итого по ГП x x x x x 4 275,1 3 844,6 3 423,7 156 x 13 017 643 7 745 495 3 319 498 1 952 650 3 386 5 850 x
Прибельский поссовет
МР Белебеевский район
РБ

СП Новобелокатайский сельсовет МР Белокатайский район РБ

1 с. Новобелокатай, 1977 блочный 2 2 739,3 484,2 484,2 36 част. 698 074 415 354 178 009 104 711 1 442 5 850 01.12.2013
ул. Мира, д. 4

2 с. Новобелокатай, 1975 блочный 2 2 761,0 755,0 755,0 43 част. 718 564 427 546 183 234 107 784 952 5 850 01.12.2013
ул. Школьная, д.
4

3 с. Новобелокатай, 1981 кирпич- 2 3 975,7 890,5 890,5 60 част. 921 291 548 168 234 929 138 194 1 035 5 850 01.12.2013
ул. Школьная, д. ный
14

Итого по СП x x x x x 2 476,0 2 129,7 2 129,7 139 x 2 337 929 1 391 068 596 172 350 689 1 098 5 850 x
Новобелокатайский
сельсовет МР
Белокатайский район
РБ

ГП г. Белорецк МР Белорецкий район РБ

1 г. Белорецк, ул. 1949 блочный 3 4 2 431,9 1 401,5 781,6 56 част. 2 500 000 1 487 500 637 500 375 000 1 784 5 850 01.12.2013
Карла Маркса, д.
65

2 г. Белорецк, ул. 1955 блочный 3 4 4 051,5 3 582,5 1 242,8 77 част. 3 080 000 1 832 600 785 400 462 000 860 5 850 01.12.2013
Точисского, д. 19

3 г. Белорецк, ул. 1930 кирпич- 3 10 6 553,0 6 166,9 3 096,5 182 част. 6 557 059 3 901 450 1 672 050 983 559 1 063 5 850 01.12.2013
5 Июля, д. 14 ный

4 г. Белорецк, ул. 1967 кирпич- 2 2 774,2 716,5 716,5 23 част. 1 200 510 714 303 306 130 180 077 1 676 5 850 01.12.2013
Прокатная, д. 2а ный

5 г. Белорецк, ул. 1975 кирпич- 3 3 1 908,9 1 283,3 1 256,4 62 част. 2 280 130 1 356 677 581 433 342 020 1 777 5 850 01.12.2013
Кооперативная, д. ный


6 г. Белорецк, 1980 кирпич- 4 2 1 619,2 1 499,6 1 486,0 71 част. 2 029 361 1 207 470 517 487 304 404 1 353 5 850 01.12.2013
ул. ный
Кооперативная, д.


Итого по ГП г. x x x x x 17 338,7 14 650,3 8 579,8 471 x 17 647 060 10 500 000 4 500 000 2 647 060 1 205 5 850 x
Белорецк МР
Белорецкий район РБ

ГП г. Благовещенск МР Благовещенский район РБ

1 г. Благовещенск, 1986 кирпич- 9 5 10 428,4 6 153,2 5 549,8 273 част. 13 108 927 7 799 811 3 342 776 1 966 340 2 130 5 850 01.12.2013
ул. Седова, д. ный
107

2 г. Благовещенск, 1984 кирпич- 4 1 4 798,3 2 786,4 533,2 339 част. 4 489 478 2 671 240 1 144 817 673 421 1 611 5 850 01.12.2013
ул. Бр. Першиных, ный
д. 4

Итого по ГП г. x x x x x 15 226,7 8 939,6 6 083,0 612 x 17 598 405 10 471 051 4 487 593 2 639 761 1 969 5 850 x
Благовещенск МР
Благовещенский район
РБ

ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ

1 г. Давлеканово, 1981 панель- 2 4 1 344,0 1 169,2 671,2 61 част. 1 144 028 680 696 291 727 171 605 978 5 850 01.12.2013
ул. ный
Высоковольтная,
д. 2

2 г. Давлеканово, 1978 панель- 2 3 1 339,9 1 156,5 667,1 52 част. 1 242 353 739 200 316 800 186 353 1 074 5 850 01.12.2013
ул. ный
Комсомольская, д.
8

3 г. Давлеканово, 1970 кирпич- 2 2 764,9 704,5 458,5 34 част. 491 578 292 489 125 352 73 737 698 5 850 01.12.2013
ул. Сибирская, д. ный
1

4 г. Давлеканово, 1968 кирпич- 2 2 762,5 702,1 459,6 35 част. 405 749 241 420 103 466 60 863 578 5 850 01.12.2013
ул. Сибирская, д. ный
3

5 г. Давлеканово, 1990 панель- 5 3 3 583,0 3 355,2 2 002,5 139 част. 1 390 870 827 568 354 671 208 631 415 5 850 01.12.2013
ул. Московская, ный
д. 104

6 г. Давлеканово, 1966 кирпич- 2 2 901,1 851,3 407,4 36 част. 521 966 310 570 133 101 78 295 613 5 850 01.12.2013
ул. Карла Маркса, ный
д. 113

7 г. Давлеканово, 1985 кирпич- 2 3 982,0 865,2 478,8 38 част. 779 503 463 805 198 772 116 926 901 5 850 01.12.2013
ул. Карла Маркса, ный
д. 131/2

8 г. Давлеканово, 1977 кирпич- 2 3 929,1 853,1 555,4 23 част. 589 578 350 798 150 343 88 437 691 5 850 01.12.2013
ул. Донская, д. 4 ный

9 г. Давлеканово, 1980 кирпич- 2 3 969,8 893,8 581,2 29 част. 431 957 257 013 110 150 64 794 483 5 850 01.12.2013
ул. Донская, д. 6 ный

10 г. Давлеканово, 1953 кирпич- 2 2 428,2 379,2 265,7 17 част. 683 018 406 395 174 170 102 453 1 801 5 850 01.12.2013
ул. Мира, д. 2 ный

11 г. Давлеканово, 1956 кирпич- 2 2 392,5 352,1 241,3 22 част. 310 557 184 781 79 192 46 584 882 5 850 01.12.2013
ул. Рабочая, д. 1 ный

12 г. Давлеканово, 1978 кирпич- 2 4 1 278,8 1 075,3 609,8 64 част. 602 753 358 638 153 702 90 413 561 5 850 01.12.2013
ул. Рабочая, д. ный
21

13 г. Давлеканово, 1980 кирпич- 2 4 1 246,7 1 120,8 646,9 48 част. 610 256 363 102 155 615 91 539 544 5 850 01.12.2013
ул. Рабочая, д. ный
23

Итого по ГП г. x x x x x 14 922,5 13 478,3 8 045,4 598 x 9 204 166 5 476 475 2 347 061 1 380 630 683 5 850 x
Давлеканово МР
Давлекановский район
РБ

СП Месягутовский сельсовет МР Дуванский район РБ

1 с. Месягутово, 1980 кирпич- 2 3 1 068,0 912,1 912,1 36 част. 922 800 549 066 235 314 138 420 1 012 5 850 01.12.2013
ул. И.Усова, д. ный
23

2 с. Месягутово, 1986 кирпич- 2 3 1 925,4 1 127,9 1 028,4 37 част. 1 108 125 659 334 282 572 166 219 982 5 850 01.12.2013
ул. ный
Электрическая, д.
20

3 с. Месягутово, 1978 блочный 2 2 1 011,6 592,6 592,6 21 част. 593 399 353 072 151 317 89 010 1 001 5 850 01.12.2013
ул.
Электрическая, д.
26/1

4 с. Месягутово, 1978 кирпич- 2 3 964,1 820,7 820,7 28 част. 803 953 478 352 205 008 120 593 980 5 850 01.12.2013
пер. Октябрьский, ный
д. 8/1

5 с. Месягутово, 1989 кирпич- 2 1 1 178,3 665,9 665,9 35 част. 640 966 381 375 163 446 96 145 963 5 850 01.12.2013
ул. Октябрьская, ный
д. 22б

Итого по СП x x x x x 6 147,4 4 119,2 4 019,7 157 x 4 069 243 2 421 199 1 037 657 610 387 988 5 850 x
Месягуговский
сельсовет МР
Дуванский район РБ

СП Восьмомартовский сельсовет МР Ермекеевский район РБ

1 с. имени 8 Марта, 1963 кирпич- 2 2 689,8 634,6 448,1 39 част. 469 353 278 994 119 956 70 403 740 5 850 01.12.2013
ул. Строительная, ный
д. 2

Итого по СП x x x x x 689,8 634,6 448,1 39 x 469 353 278 994 119 956 70 403 740 5 850 x
Восьмомартовский
сельсовет МР
Ермекеевский район РБ

СП Ермекеевский сельсовет МР Ермекеевский район РБ

1 с. Ермекеево, ул. 1972 кирпич- 2 2 711,6 659,0 601,5 41 част. 310 000 184 450 79 050 46 500 470 5 850 01.12.2013
Школьная, д. 20 ный

2 с. Ермекеево, ул. 1979 кирпич- 2 2 791,7 738,1 607,1 49 част. 310 000 184 450 79 050 46 500 420 5 850 01.12.2013
Школьная, д. 26 ный

3 с. Ермекеево, ул. 1977 кирпич- 2 2 752,0 699,0 501,4 34 част. 848 993 505 151 216 493 127 349 1 215 5 850 01.12.2013
Грачева, д. 3 ный

Итого по СП x x x x x 2 255,3 2 096,1 1 710,0 124 x 1 468 993 874 051 374 593 220 349 701 5 850 x
Ермекеевский
сельсовет МР
Ермекеевский район РБ

СП Спартакский сельсовет МР Ермекеевский район РБ

1 с. Спартак, ул. 1964 кирпич- 2 2 692,1 633,7 395,1 26 част. 580 384 345 328 147 998 87 058 916 5 850 01.12.2013
Комсомольская, д. ный
2

Итого по СП x x x x x 692,1 633,7 395,1 26 x 580 384 345 328 147 998 87 058 916 5 850 x
Спартакский сельсовет
МР Ермекеевский район
РБ

СП Исянгуловский сельсовет МР Зианчуринский район РБ

1 с. Исянгулово, 1975 блочный 2 2 789,9 729,3 729,3 26 част. 783 861 466 397 199 885 117 579 1 075 5 850 01.12.2013
ул. Гагарина, д.
3

2 с. Исянгулово, 1973 кирпич- 2 3 971,7 943,9 860,6 32 част. 710 808 422 931 181 256 106 621 753 5 850 01.12.2013
ул. Гагарина, д. ный
5

3 с. Исянгулово, 1978 кирпич- 2 2 789,4 789,4 724,3 30 част. 633 403 376 875 161 517 95 011 802 5 850 01.12.2013
ул. Чекмарева, д. ный
8

Итого по СП x x x x x 2 551,0 2 462,6 2 314,2 88 x 2 128 072 1 266 203 542 658 319 211 864 5 850 x
Исянгуловский
сельсовет МР
Зианчуринский район
РБ

СП Кудеевский сельсовет МР Иглинский район РБ

1 с. Кудеевский, 1963 кирпич- 2 2 337,2 307,8 190,4 14 част. 406 509 241 873 103 660 60 976 1 321 5 850 01.12.2013
ул. Пушкина, д. ный
15

2 с. Кудеевский, 1982 кирпич- 2 2 693,6 610,2 531,2 38 част. 623 098 370 743 158 890 93 465 1 021 5 850 01.12.2013
ул. Победы, д. 8 ный

Итого по СП x x x x x 1 030,8 918,0 721,6 52 x 1 029 607 612 616 262 550 154 441 1 122 5 850 x
Кудеевский сельсовет
МР Иглинский район РБ

СП Улу-Телякский сельсовет МР Иглинский район РБ

1 с. Улу-Теляк, ул. 1975 кирпич- 2 3 1 032,9 971,6 509,0 52 част. 826 309 491 654 210 709 123 946 850 5 850 01.12.2013
Победы, д. 2 ный

Итого по СП Улу- x x x x x 1 032,9 971,6 509,0 52 x 826 309 491 654 210 709 123 946 850 5 850 x
Телякский сельсовет
МР Иглинский район РБ

СП Яркеевский сельсовет МР Илишевский район РБ

1 с. Верхнеяркеево, 1986 кирпич- 2 3 1 652,0 969,2 969,2 45 част. 2 184 680 1 299 884 557 094 327 702 2 254 5 850 01.12.2013
ул. Библиотечный ный
переулок, д. 6

2 с. Верхнеяркеево, 1976 панель- 2 2 1 191,4 1 138,5 1 138,5 37 част. 1 576 345 937 920 401 965 236 460 1 385 5 850 01.12.2013
ул. Свердлова, д. ный
50

Итого по СП x x x x x 2 843,4 2 107,7 2 107,7 82 x 3 761 025 2 237 804 959 059 564 162 1 784 5 850 x
Яркеевский сельсовет
МР Илишевский район
РБ

ГП г. Ишимбай МР Ишимбайский район РБ

1 г. Ишимбай, пр. 1959 1981 кирпичн 3 3 2 107,5 1 570,5 1 271,3 56 част. 1 448 361 861 775 369 332 217 254 922 5 850 01.12.2013
Ленина, д. 16 ый

2 г. Ишимбай, пр. 1958 кирпич- 3 3 2 657,3 2 101,6 2 101,6 66 част. 2 249 632 1 338 532 573 656 337 444 1 070 5 850 01.12.2013
Ленина, д. 18 ный

3 г. Ишимбай, пр. 1959 1971 кирпич- 3 2 1 147,1 926,6 816,6 26 част. 2 483 934 1 477 940 633 404 372 590 2 681 5 850 01.12.2013
Ленина, д. 18Б ный

4 г. Ишимбай, пр. 1951 1970 кирпич- 3 2 1 977,4 1 360,8 1 295,8 32 част. 2 884 663 1 716 374 735 589 432 700 2 120 5 850 01.12.2013
Ленина, д. 27 ный

5 г. Ишимбай, пр. 1957 1971 кирпич- 3 3 1 984,4 1 559,9 1 494,9 48 част. 3 861 319 2 297 486 984 637 579 196 2 475 5 850 01.12.2013
Ленина, д. 31 ный

6 г. Ишимбай, пр. 1963 кирпич- 5 4 3 886,3 3 040,2 2 509,4 132 част. 1 400 000 833 000 357 000 210 000 460 5 850 01.12.2013
Ленина, д. 53 ный

7 г. Ишимбай, пр. 1949 1970 блочный 2 2 1 173,3 990,4 657 27 част. 1 049 655 624 545 267 661 157 449 1 060 5 850 01.12.2013
Ленина, д. 56

8 г. Ишимбай, пр. 1949 1988 блочный 2 2 748 673,6 673,6 25 част. 622 595 370 444 158 761 93 390 924 5 850 01.12.2013
Ленина, д. 58

9 г. Ишимбай, ул. 1983 кирпич- 5 2 3 831 3 105 1 474,1 321 част. 1 500 000 892 500 382 500 225 000 483 5 850 01.12.2013
Бульварная, д. 55 ный

10 г. Ишимбай, ул. 1960 1973 кирпич- 5 3 1 544,8 1 507,4 1 475,7 70 част. 3 166 127 1 883 845 807 362 474 920 2 100 5 850 01.12.2013
Гагарина, д. 80 ный

11 г. Ишимбай, ул. 1965 1987 кирпич- 5 4 3 159,5 3 088,7 3 088,7 159 част. 641 056 381 427 163 468 96 161 208 5 850 01.12.2013
Гагарина, д. 88 ный

12 г. Ишимбай, ул. 1947 1988 блочный 2 2 522,0 465,8 350,2 28 част. 1 356 707 807 241 345 960 203 506 2 913 5 850 01.12.2013
Геологическая, д.
79

13 г. Ишимбай, ул. 1971 кирпич- 5 6 5 309,7 5 229,9 5 024,9 285 част. 5 835 476 3 472 109 1 488 045 875 322 1 116 5 850 01.12.2013
Губкина, д. 8 ный

14 г. Ишимбай, ул. 1959 1972 кирпич- 2 2 680,6 622,0 622,0 27 част. 1 709 936 1 017 411 436 034 256 491 2 749 5 850 01.12.2013
Лермонтова, д. 29 ный

15 г. Ишимбай, ул. 1959 1972 кирпич- 2 2 674,4 621,9 582,8 31 част. 1 709 936 1 017 411 436 034 256 491 2 750 5 850 01.12.2013
Лермонтова, д. 31 ный

16 г. Ишимбай, ул. 1959 1972 кирпич- 2 2 676,0 616,9 535,7 34 част. 1 709 936 1 017 411 436 034 256 491 2 772 5 850 01.12.2013
Лермонтова, д. 37 ный

17 г. Ишимбай, ул. 1952 1977 блочный 2 1 400,2 368,1 308,2 18 част. 811 589 482 895 206 956 121 738 2 205 5 850 01.12.2013
Мира, д. 15А

18 г. Ишимбай, ул. 1955 1969 блочный 2 1 398,9 377,8 377,8 7 част. 1 412 108 840 208 360 089 211 811 3 738 5 850 01.12.2013
Пролетарская, д.
25

19 г. Ишимбай, ул. 1987 кирпич- 9 1 4 842,4 3 331,9 2 076,6 266 част. 2 536 000 1 508 920 646 680 380 400 761 5 850 01.12.2013
Промысловая, д. 3 ный

20 г. Ишимбай, ул. 1952 1977 блочный 2 2 1 110,1 752,0 752,0 43 част. 1 335 265 794 482 340 493 200 290 1 776 5 850 01.12.2013
Революционная, д.
11

21 г. Ишимбай, ул. 1956 1978 блочный 2 2 933,6 766,1 766,1 41 част. 2 457 424 1 462 167 626 643 368 614 3 208 5 850 01.12.2013
Советская, д. 53

22 г. Ишимбай, ул. 1958 1972 кирпич- 2 2 677,6 619,7 550,1 40 част. 2 084 812 1 240 463 531 627 312 722 3 364 5 850 01.12.2013
Уральская, д. 30 ный

Итого по ГП г. x x x x x 40 442,1 33 696,8 28 805,1 1 782 x 44 266 531 26 338 586 11 287 965 6 639 980 1 314 5 850 x
Ишимбай МР Ишибайский
район РБ

СП Кельтеевский сельсовет МР Калтасинский район РБ

1 с. Кутерем, ул. 1996 кирпич- 3 3 1 759,0 1 481,0 1 481,0 44 част. 747 612 444 829 190 641 112 142 505 5 850 01.12.2013
Нефтяников, д. 19 ный

Итого по СП x x x x x 1 759,0 1 481,0 1 481,0 44 x 747 612 444 829 190 641 112 142 505 5 850 x
Кельтеевский
сельсовет МР
Калтасинский район РБ

СП Краснохолмский сельсовет МР Калтасинский район РБ

1 с. 1987 кирпич- 2 3 1 394,00 1 243,20 1 194,30 51 част. 1 043 703 621 003 266 144 156 556 840 5 850 01.12.2013
Краснохолмский, ный
ул. Герцена, д. 1

2 с. 1960 кирпич- 2 2 827,40 761,40 561,00 22 част. 802 837 477 688 204 723 120 426 1 054 5 850 01.12.2013
Краснохолмский, ный
ул.
Комсомольская, д.
10

3 с. 1959 кирпич- 2 2 834,50 765,70 681,70 31 част. 802 837 477 688 204 723 120 426 1 049 5 850 01.12.2013
Краснохолмский, ный
ул. Фрунзе, д. 1

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
6 с. 1960 кирпич- 2 2 794,90 731,40 649,90 17 част. 802 837 477 688 204 723 120 426 1 098 5 850 01.12.2013
Краснохолмский, ный
ул. Фрунзе, д. 17

5 с. 1968 кирпич- 2 2 791,0 732,3 674,0 23 част. 367 034 218 385 93 594 55 055 501 5 850 01.12.2013
Краснохолмский, ный
ул. Лазарева, д.
16

6 с. 1983 панель- 3 2 1 051,3 934,1 934,1 38 част. 472 969 281 415 120 608 70 946 506 5 850 01.12.2013
Краснохолмский, ный
ул. Лазарева, д.
20

Итого по СП x x x x x 5 693,1 5 168,1 4 695,0 182 x 4 292 217 2 553 867 1 094 515 643 835 831 5 850 x
Краснохолмский
сельсовет МР
Калтасинский район РБ

СП Караидельский сельсовет МР Караидельский район РБ

1 с. Караидель, ул. 1971 кирпич- 2 2 528,6 494,0 494,0 24 част. 372 320 221 531 94 941 55 848 754 5 850 01.12.2013
Октябрьская, д. ный
15

2 с. Караидель, ул. 1975 панель- 2 2 793,0 746,4 746,4 27 част. 933 784 555 600 238 116 140 068 1 251 5 850 01.12.2013
Октябрьская, д. 4 ный

3 с. Караидель, ул. 1976 кирпич- 2 2 540,0 500,8 500,8 16 част. 510 465 303 727 130 168 76 570 1 019 5 850 01.12.2013
Горького, д. 16 ный

Итого по СП x x x x x 1 861,6 1 741,2 1 741,2 67 x 1 816 569 1 080 858 463 225 272 486 1 043 5 850 x
Караидельский
сельсовет МР
Караидельский район
РБ

СП Кабаковский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ

1 д. Кабаково, ул. 1979 панель- 2 2 885,0 846,8 795,1 44 част. 1 596 874 950 140 407 203 239 531 1 886 5 850 01.12.2013
Строителей, д. 4. ный

Итого по СП x x x x x 885,0 846,8 795,1 44 x 1 596 874 950 140 407 203 239 531 1 886 5 850 x
Кабаковский сельсовет
МР Кармаскалинский
район РБ

СП Карламанский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ

1 д. Улукулево, ул. 1976 блочный 2 2 583,8 526,6 318,2 22 част. 586 121 348 742 149 461 87 918 1 113 5 850 01.12.2013
60 лет Октября,
д. 69

2 д. Улукулево, ул. 2002 кирпич- 2 2 896,4 498,2 462,0 38 част. 1 053 380 626 761 268 612 158 007 2 114 5 850 01.12.2013
Строителей, д. ный
52/1

Итого по СП x x x x x 1 480,2 1 024,8 780,2 60 x 1 639 501 975 503 418 073 245 925 1 600 5 850 x
Карламанский
сельсовет МР
Кармаскалинский район
РБ

СП Кармаскалинский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ

1 с. Кармаскалы, 1971 панель- 2 2 793,8 733,1 476,5 52 част. 834 269 496 391 212 739 125 139 1 138 5 850 01.12.2013
ул. Садовая, д. ный
24

2 с. Кармаскалы, 1969 панель- 2 2 779,0 718,8 468,0 37 част. 877 212 521 941 223 689 131 582 1 220 5 850 01.12.2013
ул. Садовая, д. ный
26

3 с. Кармаскалы, 1969 панель- 2 2 790,4 728,6 467,6 45 част. 877 212 521 941 223 689 131 582 1 204 5 850 01.12.2013
ул. Садовая, д. ный
28

4 с. Кармаскалы, 1970 панель- 2 2 789,1 727,9 455,5 65 част. 877 212 521 941 223 689 131 582 1 205 5 850 01.12.2013
ул. Садовая, д. ный
30

Итого по СП x x x x x 3 152,3 2 908,4 1 867,6 199 x 3 465 905 2 062 214 883 806 519 885 1 192 5 850 x
Кармаскалинский
сельсовет МР
Кармаскалинский район
РБ

СП Юмагузинский сельсовет МР Кугарчинский район РБ

1 с. Юмагузино, ул. 1990 кирпич- 5 1 1 085,6 949,7 895,4 40 част. 1 080 640 642 981 275 563 162 096 1 138 5 850 01.12.2013
Комсомольская, д. ный
14

2 с. Юмагузино, ул. 1990 кирпич- 5 1 1 071,2 938,9 938,9 41 част. 1 188 429 707 115 303 050 178 264 1 266 5 850 01.12.2013
Комсомольская, д. ный
17

Итого по СП x x x x x 2 156,8 1 888,6 1 834,3 81 x 2 269 069 1 350 096 578 613 340 360 1 201 5 850 x
Юмагузинский
сельсовет МР
Кугарчинский район РБ

СП Кушнаренковский сельсовет МР Кушнаренковский район РБ

1 с. Кушнаренково, 1964 кирпич- 2 3 601,6 524,5 471,2 22 част. 1 428 553 849 989 364 281 214 283 2 724 5 850 01.12.2013
ул. Октябрьская, ный
д. 56

2 с. Кушнаренково, 1964 кирпич- 2 3 610,0 548,4 461,3 22 част. 1 434 016 853 240 365 674 215 102 2 615 5 850 01.12.2013
ул. Октябрьская, ный
д. 58

Итого по СП x x x x x 1 211,6 1 072,9 932,5 44 x 2 862 569 1 703 229 729 955 429 385 2 668 5 850 x
Кушнаренковский
сельсовет МР
Кушнаренковский район
РБ

СП Ермолаевский сельсовет МР Куюргазинский район РБ

1 с. Ермолаево, ул. 1982 кирпич- 2 1 1 288,3 1 050,1 912,6 74 част. 2 406 788 1 432 039 613 731 361 018 2 292 5 850 01.12.2013
Ватутина, д. 4 ный

Итого по СП x x x x x 1 288,3 1 050,1 912,6 74 x 2 406 788 1 432 039 613 731 361 018 2 292 5 850 x
Ермолаевский
сельсовет МР
Куюргазинский район
РБ

ГП г. Мелеуз МР Мелеузовский район РБ

1 г. Мелеуз, ул. 1983 панель- 2 3 877,9 783,9 600,4 49 част. 2 741 112 1 630 961 698 984 411 167 3 497 5 850 01.12.2013
Ленина, д. 3А ный

2 г. Мелеуз, ул. 1967 кирпич- 2 2 773,5 712,6 712,6 29 част. 2 727 818 1 623 052 695 593 409 173 3 828 5 850 01.12.2013
Комарова, д. 3 ный

3 г. Мелеуз, ул. 1982 кирпич- 2 3 1 029,2 936,1 886,8 47 част. 3 577 971 2 128 892 912 383 536 696 3 822 5 850 01.12.2013
Техническая, д. 4 ный

4 г. Мелеуз, ул. 1976 кирпич- 2 3 958,7 874,9 706,1 42 част. 1 174 444 698 794 299 483 176 167 1 342 5 850 01.12.2013
Метеорологи- ный
ческая, д. 9а

5 г. Мелеуз, ул. 50 1971 панель- 3 2 867,8 773,7 773,7 38 част. 2 460 737 1 464 138 627 488 369 111 3 180 5 850 01.12.2013
лет ВЛКСМ, д. 23 ный

6 г. Мелеуз, ул. 1967 панель- 4 3 2 212,6 2 014,8 1 926,8 96 комп. 4 879 503 2 903 304 1 244 273 731 926 2 422 5 850 01.12.2013
Октябрьская, д. ный
73

7 г. Мелеуз, ул. 1986 кирпич- 3 4 2 630,5 2 323,8 2 051,8 98 част. 6 528 737 3 884 598 1 664 828 979 311 2 810 5 850 01.12.2013
Южная, д. 2а ный

8 г. Мелеуз, ул. 1964 кирпич- 2 3 1 023,6 949,1 949,1 44 част. 2 536 919 1 509 467 646 914 380 538 2 673 5 850 01.12.2013
Северная, д. 5 ный

9 г. Мелеуз, ул. 1984 кирпич- 2 1 483,0 432,2 381,1 20 част. 1 424 766 847 736 363 315 213 715 3 297 5 850 01.12.2013
Маяковского, д. 3 ный

10 г. Мелеуз, ул. 1984 кирпич- 5 4 3 140,2 2 715,0 2 458,7 135 част. 6 361 126 3 784 870 1 622 087 954 169 2 343 5 850 01.12.2013
Московская, д. 12 ный

Итого по ГП г. Мелеуз x x x x x 13 997,0 12 516,1 11 447,1 598 x 34 413 133 20 475 812 8 775 348 5 161 973 2 750 5 850 x
МР Мелеузовский район
РБ

СП Большеустьикинский сельсовет МР Мечетлинский район РБ

1 с. 1976 кирпич- 2 2 1 015,0 480,8 480,8 18 част. 1 226 200 729 589 312 681 183 930 2 550 5 850 01.12.2013
Большеустьикин- ный
ское, ул. Мира,
д. 25

2 с. 1987 кирпич- 3 3 3 320,3 1 168,9 1 168,9 35 част. 1 344 538 800 000 342 857 201 681 1 150 5 850 01.12.2013
Большеустьикин- ный
ское, ул. Ленина,
д. 7

Итого по СП x x x x x 4 335,3 1 649,7 1 649,7 53 x 2 570 738 1 529 589 655 538 385 611 1 558 5 850 x
Большеустьикинский
сельсовет МР
Мечетлинский район РБ

СП Мишкинский сельсовет МР Мишкинский район РБ

1 с. Мишкино, ул. 1977 кирпич- 2 2 782,9 727,3 633,1 39 част. 794 333 472 628 202 555 119 150 1 092 5 850 01.12.2013
Мира, д. 34 ный

2 с. Мишкино, ул. 1976 кирпич- 2 2 755,4 696,2 653,3 58 част. 755 159 449 320 192 565 113 274 1 085 5 850 01.12.2013
Тракторная, д. ный
20а

3 с. Мишкино, ул. 1980 кирпич- 2 3 1 081,2 1 000,2 948,8 68 част. 890 086 529 601 226 972 133 513 890 5 850 01.12.2013
Тракторная, д. 22 ный

Итого по СП x x x x x 2 619,5 2 423,7 2 235,2 165 x 2 439 578 1 451 549 622 092 365 937 1 007 5 850 x
Мишкинский сельсовет
МР Мишкинский район
РБ

СП Красногорский сельсовет МР Нуримановский район РБ

1 с. Красная Горка, 1984 панель- 2 2 698,00 580,40 580,40 31 част. 694 543 413 253 177 109 104 181 1 197 5 850 01.12.2013
ул. Колхозная, д. ный


2 с. Красная Горка, 1968 панель- 2 2 377,0 247,9 247,9 13 част. 506 986 301 657 129 281 76 048 2 045 5 850 01.12.2013
ул. Колхозная, д. ный
7

Итого по СП x x x x x 1 075,0 828,3 828,3 44 x 1 201 529 714 910 306 390 180 229 1 451 5 850 x
Красногорский
сельсовет МР
Нуримановский район
РБ

СП Павловский сельсовет МР Нуримановский район РБ

1 с. Павловка, ул. 1957 кирпич- 2 1 553,90 511,70 511,70 20 част. 826 564 491 805 210 774 123 985 1 615 5 850 01.12.2013
Карла Маркса, д. ный
23

2 с. Павловка, ул. 1973 панель- 2 3 1 129,4 1 038,2 1 038,2 45 част. 1 035 911 616 367 264 157 155 387 998 5 850 01.12.2013
Карла Маркса, д. ный
29

Итого по СП x x x x x 1 683,3 1 549,9 1 549,9 65 x 1 862 475 1 108 172 474 931 279 372 1 202 5 850 x
Павловский сельсовет
МР Нуримановский
район РБ

СП Мурсалимкинский сельсовет МР Салаватский район РБ

1 с. Мурсалимкино, 1985 панель- 2 4 1 476,9 1 173,7 1 135,1 50 част. 620 210 372 127 155 051 93 032 528 5 850 01.12.2013
ул. ный
Коммунистическая,
д. 17

2 с. Мурсалимкино, 1994 панель- 3 2 1 389,8 749,4 665,6 61 част. 278 237 162 449 74 053 41 735 371 5 850 01.12.2013
ул. Строительная, ный
д. 11

Итого по СП x x x x x 2 866,7 1 923,1 1 800,7 111 x 898 447 534 576 229 104 134 767 467 5 850 x
Мурсалимкинский
сельсовет МР
Салаватский район РБ

СП Салаватский сельсовет МР Салаватский район РБ

1 с. Малояз, ул. 1974 кирпич- 2 3 1 026,4 936,4 936,4 52 част. 655 295 389 901 167 100 98 294 700 5 850 01.12.2013
Школьная, д. 10 ный

2 с. Малояз, ул. 1986 кирпич- 2 2 1 279,1 1 111,7 1 111,7 42 част. 764 513 454 885 194 951 114 677 688 5 850 01.12.2013
Коммунистическая, ный
д. 67/1

Итого по СП x x x x x 2 305,5 2 048,1 2 048,1 94 x 1 419 808 844 786 362 051 212 971 693 5 850 x
Салаватский сельсовет
МР Салаватский район
РБ

СП Куганакский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ

1 с. Большой 1956 нет кирпич- 2 1 434,30 394,30 286,90 14 комп. 1 115 444 663 689 284 438 167 317 2 829 5 850 01.12.2013
Куганак, ул. ный
Ленина, д. 17

2 с. Большой 1962 нет кирпич- 2 2 506,40 450,10 333,50 26 комп. 1 475 100 877 684 376 151 221 265 3 277 5 850 01.12.2013
Куганак, ул. ный
Ленина, д. 19

Итого по СП x x x x x 940,7 844,4 620,4 40 x 2 590 544 1 541 373 660 589 388 582 3 068 5 850 x
Куганакский сельсовет
МР Стерлитамакский
район РБ

СП Отрадовский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ

1 с. Загородный, 1974 кирпич- 2 2 781,5 716,0 639,4 49 част. 670 646 399 034 171 015 100 597 937 5 850 01.12.2013
ул. Садовая, д. 1 ный

2 с. Загородный, 1975 кирпич- 2 4 1 218,0 1 078,9 872,0 68 част. 700 000 416 500 178 500 105 000 649 5 850 01.12.2013
ул. Садовая, д. 3 ный

3 с. Загородный, 1987 кирпич- 2 1 1 176,2 953,9 477,2 67 част. 2 292 000 1 363 740 584 460 343 800 2 403 5 850 01.12.2013
ул. Фестивальная, ный
д. 3А

Итого по СП x x x x x 3 175,7 2 748,8 1 988,6 184 x 3 662 646 2 179 274 933 975 549 397 1 332 5 850 x
Отрадовский сельсовет
МР Стерлитамакский
район РБ

СП Услинский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ

1 с. Верхние Услы, 1956 кирпич- 2 1 453,3 417,3 367,8 21 част. 327 902 195 101 83 615 49 186 786 5 850 01.12.2013
ул. 40 лет ный
Победы, д. 3

Итого по СП Услинский x x x x x 453,3 417,3 367,8 21 x 327 902 195 101 83 615 49 186 786 5 850 x
сельсовет МР
Стерлитамакский район
РБ

СП Верхнетатышлинский сельсовет МР Татышлинский район РБ

1 с. Верхние 1973 кирпич- 2 2 764,7 735,5 735,5 36 част. 730 999 434 944 186 404 109 651 994 5 850 01.12.2013
Татышлы, ул. ный
Комсомольская, д.
11

2 с. Верхние 1974 кирпич- 2 2 789,2 734,8 734,8 35 част. 556 509 331 122 141 910 83 477 757 5 850 01.12.2013
Татышлы, ул. ный
Комсомольская, д.
13

3 с. Верхние 1968 кирпич- 2 2 797,6 743,5 743,5 42 част. 555 294 330 400 141 600 83 294 747 5 850 01.12.2013
Татышлы, ул. ный
Ленина, д. 83

4 с. Верхние 1994 кирпич- 2 2 1 604,6 927,2 927,2 56 част. 806 705 479 989 205 710 121 006 870 5 850 01.12.2013
Татышлы, ул. ный
Ленина, д. 124

Итого по СП x x x x x 3 956,1 3 141,0 3 141,0 169 x 2 649 507 1 576 455 675 624 397 428 844 5 850 x
Верхнетатышлинский
сельсовет МР
Татышлинский район РБ

СП Кандринский сельсовет МР Туймазинский район РБ

1 с. Кандры, ул. 1987 панель- 5 4 3 337,1 2 934,1 2 648,1 114 част. 5 790 718 3 445 477 1 476 633 868 608 1 974 5 850 01.12.2013
С.Юлаева, д. 9 ный

Итого по СП x x x x x 3 337,1 2 934,1 2 648,1 114 x 5 790 718 3 445 477 1 476 633 868 608 1 974 5 850 x
Кандринский сельсовет
МР Туймазинский район
РБ

СП Нижнетроицкий сельсовет МР Туймазинский район РБ

1 с. Нижнетроицкий, 1986 кирпич- 5 4 4 061,6 3 264,8 2 521,7 154 част. 1 287 280 472 144 202 347 612 789 394 5 850 01.12.2013
ул. Октябрьская, ный
д. 34

Итого по СП x x x x x 4 061,6 3 264,8 2 521,7 154 x 1 287 280 472 144 202 347 612 789 394 5 850 x
Нижетроицкий
сельсовет МР
Туймазинский район РБ

СП Серафимовский сельсовет МР Туймазинский район РБ

1 с. Серафимовский, 1985 кирпич- 5 7 5 374,9 4 945,2 4 912,0 205 комп. 5 472 656 3 256 230 1 395 527 820 899 1 107 5 850 01.12.2013
ул. Губкина, д. 2 ный

Итого по СП x x x x x 5 374,9 4 945,2 4 912,0 205 x 5 472 656 3 256 230 1 395 527 820 899 1 107 5 850 x
Серафимовский
сельсовет МР
Туймазинский район РБ

СП Субханкуловский сельсовет МР Туймазинский район РБ

1 с. Субханкулово, 1964 кирпич- 4 2 1 749,5 1 617,4 1 134,2 66 част. 614 790 365 800 156 772 92 218 380 5 850 01.12.2013
ул. Ленина, д. 2 ный

2 с. Субханкулово, 1980 кирпич- 5 4 3 734,1 2 748,8 2 249,0 109 част. 2 664 212 1 585 206 679 374 399 632 969 5 850 01.12.2013
ул. Нефтяников, ный
д. 4

Итого по СП x x x x x 5 483,6 4 366,2 3 383,2 175 x 3 279 002 1 951 006 836 146 491 850 751 5 850 x
Субханкуловский
сельсовет МР
Туймазинский район РБ

СП Миловский сельсовет МР Уфимский район РБ

1 с. Миловка, ул. 1969 панель- 2 2 716,3 471,8 436,7 51 част. 977 142 581 400 249 171 146 571 2 071 5 850 01.12.2013
Михайлова, д. 8 ный

Итого по СП Миловский x x x x x 716,3 471,8 436,7 51 x 977 142 581 400 249 171 146 571 2 071 5 850 x
сельсовет МР Уфимский
район РБ

ГП г. Учалы МР Учалинский район РБ

1 г. Учалы, ул. 1980 кирпич- 5 6 5 155,6 4 495,1 4 368,5 236 част. 4 784 000 2 846 480 1 219 920 717 600 1 064 5 850 01.12.2013
Ахметгалина, д. ный
15

2 г. Учалы, ул. 1967 кирпич- 5 6 5 115,8 4 506,8 4 334,7 220 част. 2 784 000 1 656 480 709 920 417 600 618 5 850 01.12.2013
Ахметгалина, д. ный
17

3 г. Учалы, ул. 1977 кирпич- 5 8 6 651,0 6 093,9 5 908,2 268 част. 5 876 000 3 496 220 1 498 380 881 400 964 5 850 01.12.2013
Башкортостана, д. ный
24

4 г. Учалы, ул. 1977 кирпич- 5 4 4 598,3 4 237,5 4 237,5 121 част. 3 328 000 1 980 160 848 640 499 200 785 5 850 01.12.2013
Башкортостана, д. ный
22

5 г. Учалы, ул. 1975 кирпич- 5 4 4 025,6 3 605,0 3 559,2 159 част. 2 828 000 1 682 660 721 140 424 200 784 5 850 01.12.2013
Башкортостана, д. ный
14

6 г. Учалы, ул. 1975 кирпич- 5 4 4 016,1 3 604,5 3 574,4 159 част. 2 228 000 1 325 660 568 140 334 200 618 5 850 01.12.2013
Мира, д. 26 ный

7 г. Учалы, ул. 1975 кирпич- 5 3 2 786,5 2 499,1 2 428,0 136 част. 2 085 765 1 241 030 531 870 312 865 835 5 850 01.12.2013
Кирова, д. 8А ный

Итого по ГП г. Учалы x x x x x 32 348,9 29 041,9 28 410,5 1 299 x 23 913 765 14 228 690 6 098 010 3 587 065 823 5 850 x
МР Учалинский район
РБ

СП Бала-Четырманский сельсовет МР Федоровский район РБ

1 с. Бала-Четырман, 1980 кирпич- 2 2 718,0 670,4 473,8 16 част. 950 911 565 792 242 482 142 637 1 418 5 850 01.12.2013
ул. Титова, д. 5 ный

Итого по СП Бала- x x x x x 718,0 670,4 473,8 16 x 950 911 565 792 242 482 142 637 1 418 5 850 x
Четырманский
сельсовет МР
Федоровский район РБ

СП Гончаровский сельсовет МР Федоровский район РБ

1 д. Гончаровка, 1976 кирпич- 2 4 1 358,6 1 153,0 1 015,2 46 част. 1 280 519 761 909 326 532 192 078 1 111 5 850 01.12.2013
ул. ный
Комсомольская, д.
7

Итого по СП x x x x x 1 358,6 1 153,0 1 015,2 46 x 1 280 519 761 909 326 532 192 078 1 111 5 850 x
Гончаровский
сельсовет МР
Федоровский район РБ

СП Федоровский сельсовет МР Федоровский район РБ

1 с. Федоровка, ул. 1982 кирпич- 2 3 1 622,4 1 012,5 968,3 47 част. 1 728 034 1 028 180 440 649 259 205 1 707 5 850 01.12.2013
Социалистическая, ный
д. 63

Итого по СП x x x x x 1 622,4 1 012,5 968,3 47 x 1 728 034 1 028 180 440 649 259 205 1 707 5 850 x
Федоровский сельсовет
МР Федоровский район
РБ

СП Акъярский сельсовет МР Хайбуллинский район РБ

1 с. Акъяр, ул. 1986 блочный 2 2 807,6 749,8 749,8 34 част. 2 806 826 1 670 061 715 741 421 024 3 743 5 850 01.12.2013
Молодежная, д. 4

Итого по СП Акъярский x x x x x 807,6 749,8 749,8 34 x 2 806 826 1 670 061 715 741 421 024 3 743 5 850 x
сельсовет МР
Хайбуллинский район
РБ

СП Чекмагушевский сельсовет МР Чекмагушевский район РБ

1 с. Чекмагуш, ул. 1969 кирпич- 2 2 778,1 723,3 632,9 38 част. 847 082 504 014 216 006 127 062 1 171 5 850 01.12.2013
Строительная, д. ный
3

2 с. Чекмагуш, ул. 1969 кирпич- 2 2 790,1 728,5 728,5 38 част. 832 216 495 169 212215 124 832 1 142 5 850 01.12.2013
Строительная, д. ный
5

3 с. Чекмагуш, ул. 1979 кирпич- 3 2 789,8 726,6 682,9 44 част. 933 387 555 365 238 014 140 008 1 285 5 850 01.12.2013
Гагарина, д. 5 ный

4 с. Чекмагуш, ул. 1987 кирпич- 3 1 615,3 611,9 469,9 35 част. 887 730 528 199 226 371 133 160 1 451 5 850 01.12.2013
Гагарина, д. 7 ный

5 с. Чекмагуш, ул. 1976 кирпич- 2 2 515,2 510,9 510,9 15 част. 836 851 497 926 213 397 125 528 1 638 5 850 01.12.2013
Мира, д. 17/1 ный

Итого по СП x x x x x 3 488,5 3 301,2 3 025,1 170 x 4 337 266 2 580 673 1 106 003 650 590 1 314 5 850 x
Чекмагушевский
сельсовет МР
Чекмагушевский район
РБ

ГП Чишминский поссовет МР Чишминский район РБ

1 р.п. Чишмы, ул. 1972 кирпич- 2 3 1 469,6 887,5 762,1 550 част. 2 357 000 1 402 415 601 035 353 550 2 656 5 850 01.12.2013
Мира, д. 12 ный

2 р.п. Чишмы, ул. 1989 кирпич- 2 3 1 635,2 944,5 794,5 56 част. 1 344 000 799 680 342 720 201 600 1 423 5 850 01.12.2013
Мира, д. 17 ный

3 р.п. Чишмы, ул. 1914 кирпич- 1 1 316,1 235,8 235,8 12 част. 693 000 412 335 176 715 103 950 2 939 5 850 01.12.2013
Элеваторная, д. 1 ный

4 р.п. Чишмы, ул. 1936 кирпич- 2 1 297,0 256,6 221,5 21 част. 494 330 294 126 126 054 74 150 1 926 5 850 01.12.2013
Элеваторная, д. 2 ный

5 р.п. Чишмы, ул. 1961 кирпич- 2 1 302,7 281,3 211,6 11 част. 844 330 502 376 215 304 126 650 3 002 5 850 01.12.2013
Элеваторная, д. 5 ный

6 р.п. Чишмы, ул. 1960 кирпич- 2 1 297,4 274,8 31,6 18 част. 844 340 502 382 215 307 126 651 3 073 5 850 01.12.2013
Элеваторная, д. 9 ный

7 р.п. Чишмы, ул. 1972 панель- 2 2 783,8 724,4 673,2 46 част. 2 202 000 1 310 190 561 510 330 300 3 040 5 850 01.12.2013
Почтовая, д. 13 ный

8 р.п. Чишмы, ул. 1998 кирпич- 5 3 3 220,3 2 326,9 2 327,1 108 част. 2 079 000 1 237 005 530 145 311 850 893 5 850 01.12.2013
Гизатуллина, д. ный
20

9 р.п. Чишмы, ул. 1988 кирпич- 3 2 1 764,9 1 239,7 867,3 64 част. 1 756 451 1 045 088 447 895 263 468 1 417 5 850 01.12.2013
Строительная, д. ный
20

10 р.п. Чишмы, ул. 1955 кирпич- 2 1 438,8 403,9 296,7 22 част. 495 000 294 527 126 223 74 250 1 226 5 850 01.12.2013
Железнодорожная, ный
д. 4

Итого по ГП x x x x x 10 525,8 7 575,4 6 421,4 413 x 13 109 451 7 800 124 3 342 908 1 966 419 1 731 5 850 x
Чишминский поссовет
МР Чишминский район
РБ

СП Шаранский сельсовет МР Шаранский район РБ

1 с. Шаран, ул. 1968 кирпич- 2 2 809,4 749,4 705,6 28 част. 1 020 150 606 989 260 139 153 022 1 361 5 850 01.12.2013
Гагарина, д. 6 ный

2 с. Шаран, ул. 1992 кирпич- 2 3 1 769,0 1 033,8 1 007,1 40 част. 1 432 544 852 364 365 298 214 882 1 386 5 850 01.12.2013
Школьная, д. 10 ный

Итого по СП Шаранский x x x x x 2 578,4 1 783,2 1 712,7 68 x 2 452 694 1 459 353 625 437 367 904 1 375 5 850 x
сельсовет МР
Шаранский район РБ

ГП г. Янаул МР Янаульский район РБ

1 г. Янаул, ул. 1990 2008 панель- 5 6 4 882,3 4 290,7 4 226,3 155 част. 6 364 532 3 786 897 1 622 956 954 679 1 483 5 850 01.12.2013
Ленина, д. 8 ный

2 г. Янаул, ул. 1983 2008 панель- 5 6 4 853,0 4 267,8 4 162,3 142 част. 6 364 555 3 786 910 1 622 961 954 684 1 491 5 850 01.12.2013
Ленина, д. 10 ный

Итого по ГП г. Янаул x x x x x 9 735,3 8 558,5 8 388,6 297 x 12 729 087 7 573 807 3 245 917 1 909 363 1 487 5 850 x
МР Янаульский район
РБ

ГО г. Нефтекамск РБ

1 г. Нефтекамск, 1963 панель- 4 3 2 230,7 2 043,8 1 911,5 125 част. 2 561 995 1 088 848 1 088 848 384 299 1 340 5 850 01.12.2013
ул. Нефтяников, ный
д. 25в

2 г. Нефтекамск, 1961 кирпич- 3 2 1 047,3 939,7 939,7 39 комп. 1 705 103 724 669 724 669 255 765 1 815 5 850 01.12.2013
ул. Нефтяников, ный
д. 36

3 г. Нефтекамск, 1971 кирпич- 5 8 6 720,9 6 105,9 5 183,5 247 част. 5 068 673 2 154 186 2 154 186 760 301 978 5 850 01.12.2013
ул. Парковая, д. ный
10

4 г. Нефтекамск, 1963 кирпич- 4 3 2 203,1 2 026,0 1 993,3 100 част. 2 481 577 1 054 670 1 054 670 372 237 1 245 5 850 01.12.2013
ул. ный
Социалистическая,
д. 40б

5 г. Нефтекамск, 1963 панель- 4 3 2 238,2 2 064,3 1 723,9 96 част. 2 278 727 968 459 968 459 341 809 1 322 5 850 01.12.2013
ул. ный
Социалистическая,
д. 45

6 г. Нефтекамск, 1962 кирпич- 4 3 2 163,4 2 004,7 1 516,4 76 част. 1 837 812 781 070 781 070 275 672 1 212 5 850 01.12.2013
ул. ный
Социалистическая,
д. 47

7 г. Нефтекамск, 1963 кирпич- 4 3 2 203,5 2 024,4 1 901,4 113 част. 2 377 755 1 010 546 1 010 546 356 663 1 251 5 850 01.12.2013
ул. Строителей, ный
д. 45б

8 г. Нефтекамск, 1984 кирпич- 5 1 4 370,6 3 790,5 2 470,2 348 част. 2 788 450 1 185 091 1 185 091 418 268 1 129 5 850 01.12.2013
ул. Строителей, ный
д. 77а

9 г. Нефтекамск, 1984 кирпич- 9 1 6 611,6 3 859,4 2 180,6 287 част. 2 429 320 1 032 461 1 032 461 364 398 1 114 5 850 01.12.2013
пр. Юбилейный, д. ный
15

Итого по ГО г. x x x x x 29 789,3 24 858,7 19 820,5 1431 x 23 529 412 10 000 000 10 000 000 3 529 412 1 187 5 850 x
Нефтекамск РБ

ГО г. Сибай РБ

1 г. Сибай, ул. 1961 кирпич- 4 3 2 245,2 2 026,6 1 721,6 73 част. 2 747 570 1 167 717 1 167 717 412 136 1 356 5 850 01.12.2013
Ленина, д. 15 ный

2 г. Сибай, ул. 1960 блочный 4 4 2 849,4 2 567,0 2 309,4 102 част. 1 666 942 708 450 708 451 250 041 649 5 850 01.12.2013
Горького, д. 90

3 г. Сибай, ул. 1960 кирпич- 4 4 2 771,5 2 489,8 2 245,1 111 част. 1 620 277 688 617 688 618 243 042 651 5 850 01.12.2013
Горького, д. 92 ный

4 г. Сибай, ул. 1960 блочный 3 3 1 645,6 1 516,3 1 456,3 56 част. 815 073 346 406 346 406 122 261 538 5 850 01.12.2013
Горького, д. 82

5 г. Сибай, ул. 1959 блочный 3 2 1 067,1 955,6 910,3 50 част. 611 558 259 912 259 912 91 734 640 5 850 01.12.2013
Горького, д. 84

6 г. Сибай, ул. 1989 кирпич- 3 3 2 047,1 1 711,5 1 470,8 62 част. 982 460 417 546 417 546 147 368 574 5 850 01.12.2013
Заки Валиди, д. ный
46/2

7 г. Сибай, ул. 1951 блочный 3 1 1 853,9 1 539,3 558,8 134 част. 8 920 903 3 791 384 3 791 383 1 338 136 5 796 5 850 01.12.2013
Белова, д. 24/1

8 г. Сибай, пр. 1982 кирпич- 5 1 3 060,2 2 392,9 2 188,5 106 част. 1 458 747 619 968 619 967 218 812 610 5 850 01.12.2013
Горняков, д. 38/1 ный

Итого по ГО г. Сибай x x x x x 17 540,0 15 199,0 12 860,8 694 x 18 823 530 8 000 000 8 000 000 2 823 530 1 238 5 850 x
РБ

Республика Башкортостан

Итого по Республике x x x x x 328 144,1 273 225,2 227 114,3 13 113 x 351 649 975 201 737 653 96 745 095 53 167 227 1 287 5 850 x
Башкортостан






Приложение № 2
к республиканской адресной программе
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2013 год

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ВЫПОЛНЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ НА 2013 ГОД


№ Наименование Общая Количество Количество многоквартирных домов Стоимость капитального ремонта
п/п муниципального площадь жителей,
образования Республики МКД - зарегистри- I II III IV всего I II III IV квартал всего
Башкортостан всего, кв. рованных в квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал
м МКД на дату
утверждения ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.
Программы,
чел.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 СП Аскаровский сельсовет 3 224,20 145 3 3 1 901 821 1 901 821,00
МР Абзелиловский район РБ

2 СП Кызыльский сельсовет 663,90 38 1 1 591 373 591 373,00
МР Альшеевский район РБ

3 СП Раевский сельсовет МР 4 007,00 202 6 6 5 748 091 5 748 091,00
Альшеевский район РБ

4 СП Толбазинский сельсовет 4 602,10 270 6 6 4 249 587 4 249 587,00
МР Аургазинский район РБ

5 ГП г. Баймак МР 7 864,60 262 2 2 6 466 193 6 466 193,00
Баймакский район РБ

6 ГП г. Белебей МР 9 476,20 265 4 4 16 686 486 16 686 486,00
Белебеевский район РБ

7 ГП Приютовский поссовет 4 275,10 156 9 9 13 017 643 13 017 643,00
МР Белебеевский район РБ

8 СП Новобелокатайский 2 476,00 139 3 3 2 337 929 2 337 929,00
сельсовет МР
Белокатайский район РБ

9 ГП г. Белорецк МР 17 338,70 471 6 6 17 647 060 17 647 060,00
Белорецкий район РБ

10 ГП г. Благовещенск МР 15 226,70 612 2 2 17 598 405 17 598 405,00
Благовещенский район РБ

11 ГП г. Давлеканово МР 14 922,50 598 13 13 9 204 166 9 204 166,00
Давлекановский район РБ

12 СП Месягутовский 6 147,40 157 5 5 4 069 243 4 069 243,00
сельсовет МР Дуванский
район РБ

13 СП Восьмомартовский 689,80 39 1 1 469 353 469 353,00
сельсовет МР Ермекеевский
район РБ

14 СП Ермекеевский сельсовет 2 255,30 124 3 3 1 468 993 1 468 993,00
МР Ермекеевский район РБ

15 СП Спартакский сельсовет 692,10 26 1 1 580 384 580 384,00
МР Ермекеевский район РБ

16 СП Исянгуловский 2 551,00 88 3 3 2 128 072 2 128 072,00
сельсовет МР
Зианчуринский РБ

17 СП Кудеевский сельсовет 1 030,80 52 2 2 1 029 607 1 029 607,00
МР Иглинский район РБ

18 СП Улу-Телякский 1 032,90 52 1 1 826 309 826 309,00
сельсовет МР Иглинский
район РБ

19 СП Яркеевский сельсовет 2 843,40 82 2 2 3 761 025 3 761 025,00
МР Илишевский район РБ

20 ГП г. Ишимбай МР 40 442,10 1 782 22 22 44 266 531 44 266 531,00
Ишимбайский район РБ

21 СП Кельтеевский сельсовет 1 759,00 44 1 1 747 612 747 612,00
МР Калтасинский район РБ

22 СП Краснохолмский 5 693,10 182 6 6 4 292 217 4 292 217,00
сельсовет МР Калтасинский
район РБ

23 СП Караидельский 1 861,60 67 3 3 1 816 569 1 816 569,00
сельсовет МР
Караидельский район РБ

24 СП Кабаковский сельсовет 885,00 44 1 1 1 596 874 1 596 874,00
МР Кармаскалинский район
РБ

25 СП Карламанский сельсовет 1 480,20 60 2 2 1 639 501 1 639 501,00
МР Кармаскалинский район
РБ

26 СП Кармаскалинский 3 152,30 199 4 4 3 465 905 3 465 905,00
сельсовет МР
Кармаскалинский район РБ

27 СП Юмагузинский сельсовет 2 156,80 81 2 2 2 269 069 2 269 069
МР Кугарчинский район РБ

28 СП Кушнаренковский 1 211,60 44 2 2 2 862 569 2 862 569
сельсовет МР
Кушнаренковский район РБ

29 СП Ермолаевский сельсовет 1 288,30 74 1 1 2 406 788 2 406 788,00
МР Куюргазинский район РБ

30 ГП г. Мелеуз МР 13 997,00 598 10 10 34 413 133 34 413 133
Мелеузовский район РБ

31 СП Большеустьикинский 4 335,30 53 2 2 2 570 738 2 570 738
сельсовет МР Мечетлинский
район РБ

32 СП Мишкинский сельсовет 2 619,50 165 3 3 2 439 578 2 439 578,00
МР Мишкинский район РБ

33 СП Красногорский 1 075,00 44 2 2 1 201 529 1 201 529,00
сельсовет МР
Нуримановский район РБ

34 СП Павловский сельсовет 1 683,30 65 2 2 1 862 475 1 862 475,00
МР Нуримановский район РБ

35 СП Мурсалимкинский 2 866,70 111 2 2 898 447 898 447,00
сельсовет МР Салаватский
район РБ

36 СП Салаватский сельсовет 2 305,50 94 2 2 1 419 808 1 419 808,00
МР Салаватский район РБ

37 СП Куганакский сельсовет 940,70 40 2 2 2 590 544 2 590 544,00
МР Стерлитамакский район
РБ

38 СП Отрадовский сельсовет 3 175,70 184 3 3 3 662 646 3 662 646
МР Стерлитамакский район
РБ

39 СП Услинский сельсовет МР 453,30 21 1 1 327 902 327 902
Стерлитамакский район РБ

40 СП Верхнетатышлинский 3 956,10 169 4 4 2 649 507 2 649 507,00
сельсовет МР
Татышлинский район РБ

41 СП Кандринский сельсовет 3 337,10 114 1 1 5 790 718 5 790 718,00
МР Туймазинский район РБ

42 СП Нижнетроицкий 4 061,60 154 1 1 1 287 280 1 287 280,00
сельсовет МР Туймазинский
район РБ

43 СП Серафимовский 5 374,90 205 1 1 5 472 656 5 472 656,00
сельсовет МР Туймазинский
район РБ

44 СП Субханкуловский 5 483,60 175 2 2 3 279 002 3 279 002,00
сельсовет МР Туймазинский
район РБ

45 СП Миловский сельсовет МР 716,30 51 1 1 977 142 977 142,00
Уфимский район РБ

46 ГП г. Учалы МР Учалинский 32 348,90 1 299 7 7 23 913 765 23 913 765,00
район РБ

47 СП Бала-Четырманский 718,00 16 1 1 950 911 950 911,00
сельсовет МР Федоровский
район РБ

48 СП Гончаровский сельсовет 1 358,60 46 1 1 1 280 519 1 280 519,00
МР Федоровский район РБ

49 СП Федоровский сельсовет 1 622,40 47 1 1 1 728 034 1 728 034,00
МР Федоровский район РБ

50 СП Акъярский сельсовет МР 807,60 34 1 1 2 806 826 2 806 826,00
Хайбуллинский район РБ

51 СП Чекмагушевский 3 488,50 170 5 5 4 337 266 4 337 266,00
сельсовет МР
Чекмагушевский район РБ

52 ГП Чишминский поссовет МР 10 525,80 413 10 10 13 109 451 13 109 451,00
Чишминский район РБ

53 ГП Шаранский поссовет МР 2 578,40 68 2 2 2 452 694 2 452 694
Шаранский район РБ

54 ГП г. Янаул МР Янаульский 9 735,30 297 2 2 12 729 087 12 729 087,00
район РБ

55 ГО г. Нефтекамск РБ 29 789,30 1 431 9 9 23 529 412 23 529 412,00

56 ГО г. Сибай РБ 17 540,00 694 8 8 18 823 530 18 823 530,00

Итого по Республике 328 144,10 13 113 0 0 0 203 203 0 0 0 351 649 975 351 649 975,00
Башкортостан






Приложение № 3
к адресной программе
Республики Башкортостан
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2013 год

РЕЕСТР
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ НА 2013 ГОД


№ Адрес многоквартирного Стоимость капитального ремонта
п/п дома
всего в том числе:

ремонт установка ремонт крыши ремонт или ремонт утепление и ремонт
внутри- общедо- замена подвальных фасадов
домовых мовых лифтового помещений
инженерных приборов оборудования
систем учета

руб. руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

СП Аскаровский сельсовет МР Абзелиловский район РБ

1 с. Аскарово, ул. 700 900 740 700 900
Гагарина, д. 9

2 с. Аскарово, ул. Кирова, 1 050 921 1 132 1 050 921
д. 3

3 с. Аскарово, ул. 150 000 150 000
Матросова, д. 5

Итого по СП Аскаровский 1 901 821 150 000 0 1 872 1 751 821 0 0 0 0 0 0
сельсовет МР Абзелиловский
район РБ

СП Кызыльский сельсовет МР Альшеевский район РБ

1 с. Тавричанка, ул. 591 373 510 591 373
Интернациональная, д. 3

Итого по СП Кызыльский 591 373 0 0 510 591 373 0 0 0 0 0 0
сельсовет МР Альшеевский
район РБ

СП Раевский сельсовет МР Альшеевский район РБ

1 с. Раевский, ул. Кирова, 552 073 58 097 310 493 976
д. 8

2 с. Раевский, ул. Кирова, 557 478 58 097 315 499 381
д. 10

3 с. Раевский, ул. 1 201 914 131 236 720 1 070 678
Крупская, д. 10А

4 с. Раевский, ул. 1 661 737 243 845 948 1 417 892
Ломоносова, д. 1

5 с. Раевский, ул. 996 280 98 466 590 897 814
Космонавтов, д. 34

6 с. Раевский, ул. Дружбы, 778 609 472 778 609
д. 21А

Итого по СП Раевский 5 748 091 589 741 0 3 355 5 158 350 0 0 0 0 0 0
сельсовет МР Альшеевский
район РБ

СП Толбазинский сельсовет МР Аургазинский район РБ

1 с. Толбазы, ул. Ленина, 305 699 47 821 3 768 394 254 110
д. 167

2 с. Толбазы, ул. Пушкина, 507 652 93 068 3 768 415 410 816
д. 46

3 с. Толбазы, ул. С.Лазо, 641 059 66 458 3 696 429 442 405 516 128 500
д. 2

4 с. Толбазы, ул. Фрунзе, 858 554 166 635 3 541 643 659 359 109 29 019
д. 40

5 с. Толбазы, ул. Химиков, 900 130 112 419 3 541 578 580 943 530 203 227
д. 1

6 с. Толбазы, ул. Химиков, 1 036 493 551 837 5 801 1 015 478 855
д. 35

Итого по СП Толбазинский 4 249 587 1 038 238 24 115 1 650 1 682 707 0 0 0 0 2 979 1 504 527
сельсовет МР Аургазинский
район РБ

ГП г. Баймак МР Баймакский район РБ

1 г. Баймак, пр. С.Юлаева, 3 066 091 749 102 1 202 2 316 989
д. 25

2 г. Баймак, ул. Юбилейная, 3 400 102 793 107 1 203 2 606 995
д. 2

Итого по ГП г. Баймак МР 6 466 193 1 542 209 0 2 405 4 923 984 0 0 0 0 0 0
Баймакский район РБ

ГП г. Белебей МР Белебеевский район РБ

1 г. Белебей, ул. 5 042 120 732 400 1 525 2 889 830 2 880 1 419 890
Советская, д. 64а

2 г. Белебей, ул. им. 6 463 178 2 365 499 194 000 1 123 3 405 199 963 498 480
М.Г.Амирова, д. 5

3 г. Белебей, ул. 2 153 574 519 311 513 1 445 550 524 188 713
Советская, д. 117

4 г. Белебей, ул. им. 3 027 614 1 437 645 813 1 217 603 1 192 372 366
В.И.Ленина, д. 44

Итого по ГП г. Белебей МР 16 686 486 5 054 855 194 000 3 974 8 958 182 0 0 0 0 5 560 2 479 449
Белебеевский район РБ

ГП Приютовский поссовет МР Белебеевский район РБ

1 р.п. Приютово, ул. Карла 936 491 355 042 550 581 449
Маркса, д. 33

2 р.п. Приютово, ул. 2 136 490 471 044 424 1 153 380 587 512 066
Парамонова, д. 16

3 р.п. Приютово, ул. Карла 1 539 799 176 257 427 864 835 580 498 707
Маркса, д. 24

4 р.п. Приютово, ул. 951 342 455 160 568 496 182
Парамонова, д. 20

5 р.п. Приютово, ул. 1 236 977 207 792 384 1 029 185
Парамонова, д. 4

6 р.п. Приютово, ул. 50 лет 1 659 271 478 934 431 1 180 337
ВЛКСМ, д. 30

7 р.п. Приютово, ул. 1 503 025 473 686 381 1 029 339
Парамонова, д. 6А

8 р.п. Приютово, ул. 1 397 491 370 523 381 1 026 968
Парамонова, д. 2

9 р.п. Приютово, ул. 1 656 757 478 849 430 1 177 908
Первомайская, д. 15

Итого по ГП Прибельский 13 017 643 3 467 287 0 2 859 7 461 952 0 0 0 0 2286 2 088 404
поссовет МР Белебеевский
район МР

СП Новобелокатайский сельсовет МР Белокатайский район РБ

1 с. Новобелокатай, ул. 698 074 643 698 074 -
Мира, д. 4

2 с. Новобелокатай, ул. 718 564 640 718 564 -
Школьная, д. 4

3 с. Новобелокатай, ул. 921 291 960 921 291 -
Школьная, д. 14

Итого по СП Новобелокатайский 2 337 929 0 0 2 243 2 337 929 0 0 0 0 0 0
сельсовет МР Белокатайский
район МР

ГП г. Белорецк МР Белорецкий район РБ

1 г. Белорецк, ул. Карла 2 500 000 197 000 1 219 2 303 000
Маркса, д. 65

2 г. Белорецк, ул. 3 080 000 197 000 1 815 2 883 000
Точисского, д. 19

3 г. Белорецк, ул. 5 Июля, 6 557 059 2 714 4 057 059 4 792 2 500 000
д. 14

4 г. Белорецк, ул. 1 200 510 55 000 619 1 145 510
Прокатная, д. 2а

5 г. Белорецк, ул. 2 280 130 35 000 767 2 245 130
Кооперативная, д. 4а

6 г. Белорецк, ул. 2 029 361 35 000 673 1 994 361
Кооперативная, д. 6а

Итого по ГП г. Белорецк МР 17 647 060 0 519 000 7 807 14 628 060 0 0 0 0 4 792 2 500 000
Белорецкий район РБ

ГП г. Благовещенск МР Благовещенский район РБ

1 г. Благовещенск, ул. 13 108 927 9 619 903 2 260 3 045 915 95 443 109
Седова, д. 107

2 г. Благовещенск, ул. Бр. 4 489 478 2 996 491 157 714 1 030 1 335 273
Першиных, д. 4

Итого по ГП г. Благовещенск 17 598 405 12 616 394 157 714 3 290 4 381 188 0 0 0 0 95 443 109
МР Благовещенский район РБ

ГП г. Давлеканово МР Давлекановский район РБ

1 г. Давлеканово, ул. 1 144 028 202 425 1 195 941 603
Высоковольтная, д. 2

2 г. Давлеканово, ул. 1 242 353 202 425 1 195 1 039 928
Комсомольская, д. 8

3 г. Давлеканово, ул. 491 578 685 491 578
Сибирская, д. 1

4 г. Давлеканово, ул. 405 749 685 405 749
Сибирская, д. 3

5 г. Давлеканово, ул. 1 390 870 3 015 1 390 870
Московская, д. 104

6 г. Давлеканово, ул. Карла 521 966 576 521 966
Маркса, д. 113

7 г. Давлеканово, ул. Карла 779 503 945 779 503
Маркса, д. 131/2

8 г. Давлеканово, ул. 589 578 176 230 822 413 348
Донская, д. 4

9 г. Давлеканово, ул. 431 957 859 431 957
Донская, д. 6

10 г. Давлеканово, ул. Мира, 683 018 394 346 541 488 336 477
д. 2

11 г. Давлеканово, ул. 310 557 466 310 557
Рабочая, д. 1

12 г. Давлеканово, ул. 602 753 1 205 602 753
Рабочая, д. 21

13 г. Давлеканово, ул. 610 256 1 220 610 256
Рабочая, д. 23

Итого по ГП г. Давлеканово МР 9 204 166 581 080 0 9 781 6 585 182 0 0 0 0 3 969 2 037 904
Давлекановский район РБ

СП Месягутовский сельсовет МР Дуванский район РБ

1 с. Месягутово, ул. 922 800 1 050 922 800
И.Усова, д. 23

2 с. Месягутово, ул. 1 108 125 1 093 1 108 125
Электрическая, д. 20

3 с. Месягутово, ул. 593 399 523 593 399
Электрическая, д. 26/1

4 с. Месягутово, пер. 803 953 825 803 953
Октябрьский, д. 8/1

5 с. Месягутово, ул. 640 966 643 640 966
Октябрьская, д. 22б

Итого по СП Месягутовский 4 069 243 0 0 4 134 4 069 243 0 0 0 0 0 0
сельсовет МР Дуванский район
РБ

СП Восьмомартовский сельсовет МР Ермекеевский район РБ

1 с. имени 8 Марта, ул. 469 353 587 469 353
Строительная, д. 2

Итого по СП Восьмомартовский 469 353 0 0 587 469 353 0 0 0 0 0 0
сельсовет МР Ермекеевский
район РБ

СП Ермекеевский сельсовет МР Ермекеевский район РБ

1 с. Ермекеево, ул. 310 000 310 000
Школьная, д. 20

2 с. Ермекеево, ул. 310 000 310 000
Школьная, д. 26

3 с. Ермекеево, ул. 848 993 92 000 603 756 993
Грачева, д. 3

Итого по СП Ермекеевский 1 468 993 712 000 0 603 756 993 0 0 0 0 0 0
сельсовет МР Ермекеевский
район РБ

СП Спартакский сельсовет МР Ермекеевский район РБ

1 с. Спартак, ул. 580 384 501 580 384
Комсомольская, д. 2

Итого по СП Спартакский 580 384 0 0 501 580 384 0 0 0 0 0 0
сельсовет МР Ермекеевский
район РБ

СП Исянгуловский сельсовет МР Зианчуринский район РБ

1 с. Исянгулово, ул. 783 861 602 551 621 623 232 240
Гагарина, д. 3

2 с. Исянгулово, ул. 710 808 720 650 954 105 59 854
Гагарина, д. 5

3 с. Исянгулово, ул. 633 403 594 594 566 85 38 837
Чекмарева, д. 8

Итого по СП Исянгуловский 2 128 072 0 0 1 916 1 797 141 0 0 0 0 813 330 931
сельсовет МР Зианчуринский
район РБ

СП Кудеевский сельсовет МР Иглинский район РБ

1 с. Кудеевский, ул. 406 509 335 406 509
Пушкина, д. 15

2 с. Кудеевский, ул. 623 098 624 623 098
Победы, д. 8

Итого по СП Кудеевский 1 029 607 0 0 959 1 029 607 0 0 0 0 0 0
сельсовет МР Иглинский район
РБ

СП Улу-Телякский сельсовет МР Иглинский район РБ

1 с. Улу-Теляк, ул. Победы, 826 309 866 826 309
д. 2

Итого по СП Улу-Телякский 826 309 0 0 866 826 309 0 0 0 0 0 0
сельсовет МР Иглинский район
РБ

СП Яркеевский сельсовет МР Илишевский район РБ

1 с. Верхнеяркеево, ул. 2 184 680 215 470 930 1 969 210
Библиотечный переулок, д.
6

2 с. Верхнеяркеево, ул. 1 576 345 132 072 654 1 444 273
Свердлова, д. 50

Итого по СП Яркеевский 3 761 025 347 542 0 1 584 3 413 483 0 0 0 0 0 0
сельсовет МР Илишевский район
РБ

ГП г. Ишимбай МР Ишимбайский район РБ

1 г. Ишимбай, пр. Ленина, 1 448 361 1 120 1 448 361
д. 16

2 г. Ишимбай, пр. Ленина, 2 249 632 1 800 2 249 632
д. 18

3 г. Ишимбай, пр. Ленина, 2 483 934 650 840 567 780 1 643 367
д. 18Б

4 г. Ишимбай, пр. Ленина, 2 884 663 839 926 087 1 157 1 958 576
д. 27

5 г. Ишимбай, пр. Ленина, 3 861 319 1 262 1 271 167 1 500 2 590 152
д. 31

6 г. Ишимбай, пр. Ленина, 1 400 000 1 130 1 400 000
д. 53

7 г. Ишимбай, пр. Ленина, 1 049 655 962 1 049 655
д. 56

8 г. Ишимбай, пр. Ленина, 622 595 645 622 595
д. 58

9 г. Ишимбай, ул. 1 500 000 1 500 000
Бульварная, д. 55

10 г. Ишимбай, ул. Гагарина, 3 166 127 1 138 1 147 008 958 2 019 119
д. 80

11 г. Ишимбай, ул. Гагарина, 641 056 641 056
д. 88

12 г. Ишимбай, ул. 1 356 707 443 438 159 436 918 548
Геологическая, д. 79

13 г. Ишимбай, ул. Губкина, 5 835 476 705 136 2 828 5 130 340
д. 8

14 г. Ишимбай, ул. 1 709 936 660 902 449 566 807 487
Лермонтова, д. 29

15 г. Ишимбай, ул. 1 709 936 660 902 449 566 807 487
Лермонтова, д. 31

16 г. Ишимбай, ул. 1 709 936 660 902 449 566 807 487
Лермонтова, д. 37

17 г. Ишимбай, ул. Мира, д. 811 589 93 753 341 717 836
15А

18 г. Ишимбай, ул. 1 412 108 456 480 232 442 931 876
Пролетарская, д. 25

19 г. Ишимбай, ул. 2 536 000 2 536 000
Промысловая, д. 3

20 г. Ишимбай, ул. 1 335 265 634 1 335 265
Революционная, д. 11

21 г. Ишимбай, ул. 2 457 424 851 1 100 494 657 1 356 930
Советская, д. 53

22 г. Ишимбай, ул. 2 084 812 673 915 452 600 1 169 360
Уральская, д. 30

Итого по ГП г. Ишимбай МР 44 266 531 5 475 945 0 13 949 16 596 756 0 0 0 0 12 031 22 193 830
Ишимбайский район РБ

СП Кельтеевский сельсовет МР Калтасинский район РБ

1 с. Кутерем, ул. 747 612 890 747 612
Нефтяников, д. 19

Итого по СП Кельтеевский 747 612 0 0 890 747 612 0 0 0 0 0 0
сельсовет МР Калтасинский
район РБ

СП Краснохолмский сельсовет МР Калтасинский район РБ

1 с. Краснохолмский, ул. 1 043 703 1 225 1 043 703
Герцена, д. 1

2 с. Краснохолмский, ул. 802 837 721 802 837
Комсомольская, д. 10

3 с. Краснохолмский, ул. 802 837 721 802 837
Фрунзе, д. 1

4 с. Краснохолмский, ул. 802 837 721 802 837
Фрунзе, д. 17

5 с. Краснохолмский, ул. 367 034 367 034
Лазарева, д. 16

6 с. Краснохолмский, ул. 472 969 510 472 969
Лазарева, д. 20

Итого по СП Краснохолмский 4 292 217 367 034 0 3 387 3 452 214 0 0 0 0 510 472 969
сельсовет МР Калтасинский
район РБ

СП Караидельский сельсовет МР Караидельский район РБ

1 с. Караидель, ул. 372 320 78 492 441 293 828
Октябрьская, д. 15

2 с. Караидель, ул. 933 784 70 527 495 863 257
Октябрьская, д. 24

3 с. Караидель, ул. 510 465 90 473 440 293 587 57 126 405
Горького, д. 16

Итого по СП Караидельский 1 816 569 239 492 0 881 587 415 0 0 0 0 552 989 662
сельсовет МР Караидельский
район РБ

СП Кабаковский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ

1 д. Кабаково, ул. 1 596 874 341 955 841 1 162 420 64 92 499
Строителей, д. 4

Итого по СП Кабаковский 1 596 874 341 955 0 841 1 162 420 0 0 0 0 64 92 499
сельсовет МР Кармаскалинский
район РБ

СП Карламанский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ

1 д. Улукулево, ул. 60 лет 586 121 546 586 121
Октября, д. 69

2 д. Улукулево, ул. 1 053 380 919 1 053 380
Строителей, д. 52/1

Итого по СП Карламанский 1 639 501 0 0 919 1 053 380 0 0 0 0 546 586 121
сельсовет МР Кармаскалинский
район РБ

СП Кармаскалинский сельсовет МР Кармаскалинский район РБ

1 с. Кармаскалы, ул. 834 269 596 834 269
Садовая, д. 24

2 с. Кармаскалы, ул. 877 212 596 877 212
Садовая, д. 26

3 с. Кармаскалы, ул. 877 212 596 877 212
Садовая, д. 28

4 с. Кармаскалы, ул. 877 212 596 877 212
Садовая, д. 30

Итого по СП Кармаскалинский 3 465 905 0 0 2 386 3 465 905 0 0 0 0 0 0
сельсовет МР Кармаскалинский
район РБ

СП Юмагузинский сельсовет МР Кугарчинский район РБ

1 с. Юмагузино, ул. 1 080 640 390 1 080 640
Комсомольская, д. 14

2 с. Юмагузино, ул. 1 188 429 380 1 188 429
Комсомольская, д. 17

Итого по СП Юмагузинский 2 269 069 0 0 770 2 269 069 0 0 0 0 0 0
сельсовет МР Кугарчинский
район РБ

СП Кушнаренковский сельсовет МР Кушнаренковский район РБ

1 с. Кушнаренково, ул. 1 428 553 240 162 528 594 467 574 593 924
Октябрьская, д. 56

2 с. Кушнаренково, ул. 1 434 016 240 237 528 599 782 574 593 997
Октябрьская, д. 58

Итого по СП Кушнаренковский 2 862 569 480 399 0 1 056 1 194 249 0 0 0 0 1 147 1 187 921
сельсовет МР Кушнаренковский
район РБ

СП Ермолаевский сельсовет МР Куюргазинский район РБ

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
2 с. Ермолаево, ул. 2 406 788 980 2 406 788
Ватутина, д. 4

Итого по СП Ермолаевский 2 406 788 0 0 980 2 406 788 0 0 0 0 0 0
сельсовет МР Куюргазинский
район РБ

ГП г. Мелеуз МР Мелеузовский район РБ

1 г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 2 741 112 1 034 599 72 166 507 1 238 872 842 395 475


2 г. Мелеуз, ул. Комарова, 2 727 818 1 134 423 72 166 644 1 521 229
д. 3

3 г. Мелеуз, ул. 3 577 971 997 100 72 166 975 2 508 705
Техническая, д. 4

4 г. Мелеуз, ул. 1 174 444 1 102 278 72 166
Метеорологическая, д. 9а

5 г. Мелеуз, ул. 50 лет 2 460 737 1 201 147 72 166 375 732 442 806 454 982
ВЛКСМ, д. 23

6 г. Мелеуз, ул. 4 879 503 2 167 424 157 006 790 1 794 314 1 594 760 759
Октябрьская, д. 73

7 г. Мелеуз, ул. Южная, д. 6 528 737 2 933 075 1 520 3 595 662


8 г. Мелеуз, ул. Северная, 2 536 919 876 789 72 166 803 1 587 964
д. 5

9 г. Мелеуз, ул. 1 424 766 454 241 68 381 390 902 144
Маяковского, д. 3

10 г. Мелеуз, ул. 6 361 126 2 741 051 820 1 622 476 880 1 997 599
Московская, д. 12

Итого по ГП г. Мелеуз МР 34 413 133 14 642 127 658 383 6 824 15 503 808 0 0 0 0 4 122 3 608 815
Мелеузовский район РБ

СП Большеустьикинский сельсовет МР Мечетлинский район РБ

1 с. Большеустьикинское, 1 226 200 270 738 630 955 462
ул. Мира, д. 25

2 с. Большеустьикинское, 1 344 538 300 000 1 220 1 044 538
ул. Ленина, д. 7

Итого по СП 2 570 738 570 738 0 1 850 2 000 000 0 0 0 0 0 0
Большеустьикинский сельсовет
МР Мечетлинский район РБ

СП Мишкинский сельсовет МР Мишкинский район РБ

1 с. Мишкино, ул. Мира, д. 794 333 24 847 480 769 486 0
34

2 с. Мишкино, ул. 755 159 8 064 640 747 095 0
Тракторная, д. 20а

3 с. Мишкино, ул. 890 086 12 098 866 877 988 0
Тракторная, д. 22

Итого по СП Мишкинский 2 439 578 45 009 0 1 986 2 394 569 0 0 0 0 0 0
сельсовет МР Мишкинский район
РБ

СП Красногорский сельсовет МР Нуримановский район РБ

1 с. Красная Горка, ул. 694 543 558 694 543
Колхозная, д. 9а

2 с. Красная Горка, ул. 506 986 371 506 986
Колхозная, д. 7

Итого по СП Красногорский 1 201 529 0 0 929 1 201 529 0 0 0 0 0 0
сельсовет МР Нуримановский
район РБ

СП Павловский сельсовет МР Нуримановский район РБ

1 с. Павловка, ул. Карла 826 564 548 826 564
Маркса, д. 23

2 с. Павловка, ул. Карла 1 035 911 800 1 035 911
Маркса, д. 29

Итого по СП Павловский 1 862 475 0 0 1 348 1 862 475 0 0 0 0 0 0
сельсовет МР Нуримановский
район РБ

СП Мурсалимкинский сельсовет МР Салаватский район РБ

1 с. Мурсалимкино, ул. 620 210 856 620 210
Коммунистическая, д. 17

2 с. Мурсалимкино, ул. 278 237 278 237
Строительная, д. 11

Итого по СП Мурсалимкинский 898 447 278 237 0 856 620 210 0 0 0 0 0 0
сельсовет МР Салаватский
район РБ

СП Салаватский сельсовет МР Салаватский район РБ

1 с. Малояз, ул. Школьная, 655 295 780 655 295
д. 10

2 с. Малояз, ул. 764 513 910 764 513
Коммунистическая, д. 67/1

Итого по СП Салаватский 1 419 808 0 0 1 690 1 419 808 0 0 0 0 0 0
сельсовет МР Салаватский
район РБ

СП Куганакский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ

1 с. Большой Куганак, ул. 1 115 444 127 483 13 500 440 748 761 410 225 700
Ленина, д. 17

2 с. Большой Куганак, ул. 1 475 100 170 800 627 995 800 561 308 500
Ленина, д. 19

Итого по СП Куганакский 2 590 544 298 283 13 500 1 067 1 744 561 0 0 0 0 971 534 200
сельсовет МР Стерлитамакский
район РБ

СП Отрадовский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ

1 с. Загородный, ул. 670 646 140 466 170 000 621 360 180
Садовая, д. 1

2 с. Загородный, ул. 700 000 520 000 180 000
Садовая, д. 3

3 с. Загородный, ул. 2 292 000 780 000 787 1 512 000
Фестивальная, д. 3А

Итого по СП Отрадовский 3 662 646 1 440 466 350 000 787 1 512 000 0 0 0 0 621 360 180
сельсовет МР Стерлитамакский
район РБ

СП Услинский сельсовет МР Стерлитамакский район РБ

1 с. Верхние Услы, ул. 40 327 902 342 327 902
лет Победы, д. 3

Итого по СП Услинский 327 902 0 0 342 327 902 0 0 0 0 0 0
сельсовет МР Стерлитамакский
район РБ

СП Верхнетатышлинский сельсовет МР Татышлинский район РБ

1 с. Верхние Татышлы, ул. 730 999 49 835 633 681 164
Комсомольская, д. 11

2 с. Верхние Татышлы, ул. 556 509 49 835 608 506 674
Комсомольская, д. 13

3 с. Верхние Татышлы, ул. 555 294 49 835 589 505 459
Ленина, д. 83

4 с. Верхние Татышлы, ул. 806 705 49 835 730 756 870
Ленина, д. 124

Итого по СП 2 649 507 199 340 0 2 560 2 450 167 0 0 0 0 0 0
Верхнетатышлинский сельсовет
МР Татышлинский район РБ

СП Кандринский сельсовет МР Туймазинский район РБ

1 с. Кандры, ул. С.Юлаева, 5 790 718 1 930 5 790 718
д. 9

Итого по СП Кандринский 5 790 718 0 0 0 0 0 0 0 0 1 930 5 790 718
сельсовет МР Туймазинский
район РБ

СП Нижнетроицкий сельсовет МР Туймазинский район РБ

1 с. Нижнетроицкий, ул. 1 287 280 130 000 1 013 1 157 280
Октябрьская, д. 34

Итого по СП Нижнетроицкий 1 287 280 0 130 000 1 013 1 157 280 0 0 0 0 0 0
сельсовет МР Туймазинский
район РБ

СП Серафимовский сельсовет МР Туймазинский район РБ

1 с. Серафимовский, ул. 5 472 656 3 424 000 180 000 1 543 1 543 000 591 325 656
Губкина, д. 2

Итого по СП Серафимовский 5 472 656 3 424 000 180 000 1 543 1 543 000 0 0 0 0 591 325 656
сельсовет МР Туймазинский
район РБ

СП Субханкуловский сельсовет МР Туймазинский район РБ

1 с. Субханкулово, ул. 614 790 594 614 790
Ленина, д. 2

2 с. Субханкулово, ул. 2 664 212 130 000 1 148 1 289 112 405 1 245 100
Нефтяников, д. 4

Итого по СП Субханкуловский 3 279 002 0 130 000 1 742 1 903 902 0 0 0 0 405 1 245 100
сельсовет МР Туймазинский
район РБ

СП Миловский сельсовет МР Уфимский район РБ

1 с. Миловка, ул. 977 142 651 977 142
Михайлова, д. 8

Итого по СП Миловский 977 142 0 0 651 977 142 0 0 0 0 0 0
сельсовет МР Уфимский район РБ

ГП г. Учалы МР Учалинский район РБ

1 г. Учалы, ул. 4 784 000 2 184 000 500 000 1 360 2 100 000
Ахметгалина, д. 15

2 г. Учалы, ул. 2 784 000 500 000 1 360 2 284 000
Ахметгалина, д. 17

3 г. Учалы, ул. 5 876 000 2 576 000 500 000 1 810 2 800 000
Башкортостана, д. 24

4 г. Учалы, ул. 3 328 000 1 228 000 500 000 920 1 600 000
Башкортостана, д. 22

5 г. Учалы, ул. 2 828 000 1 228 000 920 1 600 000
Башкортостана, д. 14

6 г. Учалы, ул. Мира, д. 26 2 228 000 500 000 920 1 728 000

7 г. Учалы, ул. Кирова, д. 2 085 765 1 585 765 500 000


Итого по ГП г. Учалы МР 23 913 765 8 801 765 3 000 000 7 290 12 112 000 0 0 0 0 0 0
Учалинский район РБ

СП Бала-Четырманский сельсовет МР Федоровский район РБ

1 с. Бала-Четырман, ул. 950 911 50 000 532 850 911 500 50 000
Титова, д. 5

Итого по СП Бала-Четырманский 950 911 0 50 000 532 850 911 0 0 0 0 500 50 000
сельсовет МР Федоровский район
РБ

СП Гончаровский сельсовет МР Федоровский район РБ

1 д. Гончаровка, ул. 1 280 519 908 1 280 519
Комсомольская, д. 7

Итого по СП Гончаровский 1 280 519 0 0 908 1 280 519 0 0 0 0 0 0
сельсовет МР Федоровский район
РБ

СП Федоровский сельсовет МР Федоровский район РБ

1 с. Федоровка, ул. 1 728 034 100 000 628 1 528 034 800 100 000
Социалистическая, д. 63

Итого по СП Федоровский 1 728 034 0 100 000 628 1 528 034 0 0 0 0 800 100 000
сельсовет МР Федоровский район
РБ

СП Акъярский сельсовет МР Хайбуллинский район РБ

1 с. Акъяр, ул. Молодежная, 2 806 826 706 826 635 1 610 000 515 490 000
д. 4

Итого по СП Акъярский 2 806 826 706 826 0 635 1 610 000 0 0 0 0 515 490 000
сельсовет МР Хайбуллинский
район РБ

СП Чекмагушевский сельсовет МР Чекмагушевский район РБ

1 с. Чекмагуш, ул. 847 082 208 155 0 652 638 927
Строительная, д. 3

2 с. Чекмагуш, ул. 832 216 193 290 0 652 638 926
Строительная, д. 5

3 с. Чекмагуш, ул. 933 387 279 345 0 684 654 042
Гагарина, д. 5

4 с. Чекмагуш, ул. 887 730 294 549 0 620 593 181
Гагарина, д. 7

5 с. Чекмагуш, ул. Мира, д. 836 851 315 783 0 520 521 068
17/1

Итого по СП Чекмагушевский 4 337 266 1 291 122 0 3 128 3 046 144 0 0 0 0 0 0
сельсовет МР Чекмагушевский
район РБ

ГП Чишминский поссовет МР Чишминский район РБ

1 р.п. Чишмы, ул. Мира, д. 2 357 000 1 244 000 800 1 113 000
12

2 р.п. Чишмы, ул. Мира, д. 1 344 000 1 344 000
17

3 р.п. Чишмы, ул. 693 000 73 000 490 620 000
Элеваторная, д. 1

4 р.п. Чишмы, ул. 494 330 50 000 254 444 330
Элеваторная, д. 2

5 р.п. Чишмы, ул. 844 330 50 000 254 444 330 328 350 000
Элеваторная, д. 5

6 р.п. Чишмы, ул. 844 340 50 000 254 444 340 328 350 000
Элеваторная, д. 9

7 р.п. Чишмы, ул. Почтовая, 2 202 000 277 000 550 1 925 000
д. 13

8 р.п. Чишмы, ул. 2 079 000 766 000 650 1 313 000
Гизатуллина, д. 20

9 р.п. Чишмы, ул. 1 756 451 244 000 820 1 512 451
Строительная, д. 20

10 р.п. Чишмы, ул. 495 000 495 000
Железнодорожная, д. 4

Итого по ГП Чишминский 13 109 451 4 593 000 0 3 522 5 891 451 0 0 0 0 1 206 2 625 000
поссовет МР Чишминский район
РБ

СП Шаранский сельсовет МР Шаранский район РБ

1 с. Шаран, ул. Гагарина, 1 020 150 602 1 020 150
д. 6

2 с. Шаран, ул. Школьная, 1 432 544 947 1 432 544
д. 10

Итого по СП Шаранский 2 452 694 0 0 1 549 2 452 694 0 0 0 0 0 0
сельсовет МР Шаранский район
РБ

ГП г. Янаул МР Янаульский район РБ

1 г. Янаул, ул. Ленина, д. 8 6 364 532 2 480 6 364 532

2 г. Янаул, ул. Ленина, д. 6 364 555 2 500 6 364 555
10

Итого по ГП г. Янаул МР 12 729 087 0 0 0 0 0 0 0 0 4 980 12 729 087
Янаульский район РБ

ГО г. Нефтекамск РБ

1 г. Нефтекамск, ул. 2 561 995 757 1 150 144 1 442 1 411 851
Нефтяников, д. 25в

2 г. Нефтекамск, ул. 1 705 103 210 395 47 837 553 1 148 882 676 297 989
Нефтяников, д. 36

3 г. Нефтекамск, ул. 5 068 672 1 360 333 47 837 1 853 3 660 502
Парковая, д. 10

4 г. Нефтекамск, ул. 2 481 577 820 2 089 092 1 251 392 485
Социалистическая, д. 40б

5 г. Нефтекамск, ул. 2 278 728 400 991 33 916 828 1 843 821
Социалистическая, д. 45

6 г. Нефтекамск, ул. 1 837 811 820 1 837 811
Социалистическая, д. 47

7 г. Нефтекамск, ул. 2 377 755 919 812 81 753 1 271 1 376 190
Строителей, д. 45б

8 г. Нефтекамск, ул. 2 788 450 2 010 272 47 837 1 180 730 341
Строителей, д. 77а

9 г. Нефтекамск, пр. 2 429 321 2 381 484 47 837
Юбилейный, д. 15

Итого по ГО г. Нефтекамск РБ 23 529 412 7 283 287 307 017 6 810 12 460 593 0 0 0 0 4 640 3 478 515

ГО г. Сибай РБ

1 г. Сибай, ул. Ленина, д. 2 747 570 921 2 747 570
15

2 г. Сибай, ул. Горького, 1 666 942 1 148 1 666 942
д. 90

3 г. Сибай, ул. Горького, 1 620 277 1 150 1 620 277
д. 92

4 г. Сибай, ул. Горького, 815 073 895 815 073
д. 82

5 г. Сибай, ул. Горького, 611 558 575 611 558
д. 84

6 г. Сибай, ул. Заки 982 460 1 017 982 460
Валиди, д. 46/2

7 г. Сибай, ул. Белова, д. 8 920 903 2 551 918 486 582 1 221 1 169 223 381 330 000 1 461 4 383 180
24/1

8 г. Сибай, пр. Горняков, 1 458 747 1 019 1 458 747
д. 38/1

Итого по ГО г. Сибай РБ 18 823 530 2 551 918 486 582 7 946 11 071 850 0 0 381 330 000 1 461 4 383 180

Республика Башкортостан

Итого по Республике 351 649 975 79 130 289 6 300 311 135 091,4 193 261 598 0 0 380,9 330 000 58 086,8 72 627 777
Башкортостан






Приложение № 4
к республиканской адресной программе
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2013 год

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

1. Настоящий Порядок определяет цель и условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета Республики Башкортостан в рамках республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год (далее - Программа).
2. Целью предоставления субсидий является софинансирование расходов муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в которых собственники помещений, самостоятельно выбравшие способ управления многоквартирным домом, приняли решение о проведении капитального ремонта.
3. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов предоставляются при выполнении условий, предусмотренных статьей 14 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон).
4. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий являются:
наличие утвержденной муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;
участие муниципального образования в республиканской адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
5. Главным распорядителем средств бюджета Республики Башкортостан по предоставлению субсидий является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.
6. Для подтверждения выполнения условий и критериев предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан муниципальными образованиями в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан представляются следующие документы:
муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год с привлечением средств бюджета Республики Башкортостан (далее - муниципальная программа), утвержденная в установленном порядке;
перечень коммерческих организаций коммунального комплекса, действующих на территории муниципального образования и осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, по установленной государственной корпорацией - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) форме в части, относящейся к муниципальным образованиям;
перечень организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами (кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов) и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и действующих на территории муниципального образования Республики Башкортостан, по установленной Фондом форме в части, относящейся к муниципальным образованиям;
перечень и тексты нормативных правовых актов муниципального образования Республики Башкортостан, обеспечивающих формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья, по установленной Фондом форме в части, относящейся к муниципальным образованиям;
перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования Республики Башкортостан, в которых созданы товарищества собственников жилья, с указанием адресов мест расположения данных домов по установленной Фондом форме;
отчет о проведении государственного кадастрового учета и утвержденные органами местного самоуправления графики проведения до 1 января 2016 года работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета за счет средств местных бюджетов земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, расположенные на территории муниципального образования;
справки из органов земельного кадастра о постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, включенные в Программу;
копии технических паспортов на многоквартирные дома, включенные в Программу, с указанием сведений о постановке на государственный кадастровый учет земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом;
отчет об установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей воды и холодной воды, электрической энергии, газа), которые подлежат установке в соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
перечень и тексты нормативных правовых актов муниципального образования Республики Башкортостан, предусматривающих реализацию мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере;
выписки из правового акта(-ов) муниципального образования Республики Башкортостан о бюджете на 2013 год, предусматривающего(-щих) долевое финансирование Программы;
копии протоколов общих собраний членов товариществ собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооперативов либо иных специализированных потребительских кооперативов) и (или) общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, содержащих решения об участии в муниципальной программе, о проведении капитального ремонта и видах работ по капитальному ремонту в указанных многоквартирных домах в соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального закона;
справка об общем количестве многоквартирных домов на территории муниципального образования Республики Башкортостан по установленной Фондом форме с приложением формы "1-жилфонд" государственной статистической отчетности.
7. Субсидии распределяются Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан в пределах утвержденных на указанные цели лимитов бюджетных обязательств. Методика расчета размера финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирного дома в рамках Программы указана в приложении к настоящему Порядку.
8. Перечисление субсидий осуществляется Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан отдельными платежными документами на основании соглашений между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, администрациями муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан и администрациями городских (сельских) поселений Республики Башкортостан и учитывается по соответствующим кодам классификации расходов бюджетов, предназначенным для учета межбюджетных трансфертов. Форма соглашения и перечень документов, необходимых для его заключения, утверждаются Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.
9. Средства, поступившие в местные бюджеты в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, учитываются в доходах местного бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации и направляются на увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на проведение капитального ремонта многоквартирных домов или для предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений.
Передача средств из бюджета муниципального района в бюджеты поселений осуществляется в течение пяти дней со дня получения средств на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов путем предоставления межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений.
10. В течение семи дней со дня получения администрациями городских округов Республики Башкортостан от Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан средств на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов администрации городских округов Республики Башкортостан принимают решение о распределении полученных средств между многоквартирными домами, которые включены в Программу и управление которыми осуществляется товариществами собственников жилья (или управляющими организациями, выбранными собственниками помещений).
В течение семи дней со дня получения администрациями поселений от администрации муниципального района Республики Башкортостан средств на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов администрация поселения Республики Башкортостан принимает решение о распределении полученных средств между многоквартирными домами, которые включены в Программу и управление которыми осуществляется товариществами собственников жилья (или управляющими организациями, выбранными собственниками помещений).
11. Средства из бюджета городского округа и поселения на капитальный ремонт многоквартирных домов предоставляются в виде субсидий товариществам собственников жилья (или управляющим организациям, выбранным собственниками помещений) (далее - получатели субсидий) на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в случаях и порядке, которые предусмотрены решением представительного органа муниципального образования о местном бюджете и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами местной администрации.
12. В течение трех дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий администрации муниципальных образований Республики Башкортостан сообщают получателям субсидий о принятии такого решения с указанием объема предоставляемых средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного дома.
13. Получатели субсидий в течение пятнадцати дней со дня получения сообщения, предусмотренного пунктом 12 настоящего Порядка, открывают отдельный банковский счет в кредитной организации и направляют в администрацию муниципального образования Республики Башкортостан:
уведомление об открытии такого счета с указанием его реквизитов;
решение общего собрания членов товарищества собственников жилья (или собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений управляющей организацией) о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств получателей субсидий в размере не менее пяти процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома;
утвержденную общим собранием членов товарищества собственников жилья (или собственников помещений в многоквартирном доме) смету расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома.
14. Перечисление субсидии из местного бюджета осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в течение трех рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных в пункте 13 настоящего Порядка, на отдельный банковский счет, указанный получателем субсидии.
15. В платежных поручениях в поле "Назначение платежа" указываются реквизиты Постановления Правительства Республики Башкортостан "О республиканской адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год", адреса домов, подлежащих ремонту, а также соответствующий код классификации расходов бюджетов с указанием целевых статей, связанных с обеспечением мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета Республики Башкортостан и местных бюджетов.
16. Оплата работ осуществляется на основании актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, согласованных с администрацией муниципального образования Республики Башкортостан и подписанных лицами, которые уполномочены действовать от имени товарищества собственников жилья или выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации, за исключением случая, когда субсидии используются на выплату аванса на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
17. Уплата авансовых платежей товариществами собственников жилья (или управляющими организациями, выбранными собственниками помещений) подрядным организациям на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома производится в размере не более тридцати процентов от суммы средств, размещенных на банковском счете получателя субсидий. Ответственность за соблюдение данного пункта возлагается на получателей субсидий.
18. Отчетность о проведении капитального ремонта в порядке, по форме и в сроки, которые устанавливаются Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, представляют:
получатели субсидий - в администрации городских округов и поселений Республики Башкортостан;
администрации поселений Республики Башкортостан - в администрации муниципальных районов Республики Башкортостан;
администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан - в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.
19. Получатели субсидий, администрации муниципальных образований Республики Башкортостан и Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан несут ответственность за достоверность информации, представленной в отчетах, указанных в пункте 18 настоящего Порядка, а также за целевое и эффективное использование выделенных им средств, своевременное представление отчетности о выполненных работах.
20. Субсидии из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
21. Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан несут ответственность за нецелевое использование субсидий согласно законодательству Российской Федерации.
22. В случае несоблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан условий предоставления субсидий перечисление субсидий приостанавливается в порядке, установленном Приказом Министерства финансов Республики Башкортостан от 12 апреля 2010 года № 31 "Об утверждении Порядка приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из бюджета Республики Башкортостан в случае несоблюдения органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан условий их предоставления".
23. Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на софинансирование расходов муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, использованные не по целевому назначению, подлежат взысканию, а не использованные в установленные сроки, - возврату в бюджет Республики Башкортостан.
24. Контроль за целевым использованием субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на софинансирование расходов муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета Республики Башкортостан, возлагается на Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.





Приложение
к Порядку предоставления
субсидий бюджетам
муниципальных районов и
городских округов
Республики Башкортостан на
софинансирование расходов
муниципальных образований
на проведение капитального
ремонта многоквартирных
домов за счет средств бюджета
Республики Башкортостан

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА РАЗМЕРА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА В РАМКАХ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2013 ГОД

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Методика определяет порядок расчета размера финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирного дома (далее - субсидия) товариществом собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) либо управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме (далее - заявитель), при обращении о включении многоквартирного дома в перечень многоквартирных домов муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением средств из бюджета Республики Башкортостан (далее - муниципальная программа) в орган местного самоуправления муниципального образования Республики Башкортостан, претендующего на участие в республиканской адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год (далее - Программа).
1.2. Субсидия предоставляется на проведение следующих видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:
а) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
б) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости - ремонт лифтовых шахт;
в) ремонт крыш;
г) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;
д) утепление и ремонт фасадов;
е) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
ж) ремонт фундаментов многоквартирных домов.
Стоимость капитального ремонта многоквартирного дома определяется как сумма расходов на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленных пунктом 1.2 настоящей Методики, разработку проектной документации для капитального ремонта, проведение государственной экспертизы проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
1.3. Стоимость капитального ремонта многоквартирного дома утверждается общим собранием членов товарищества собственников жилья (общим собранием членов жилищного, жилищно-строительного кооператива или специализированного потребительского кооператива) или общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, выбравших управляющую организацию для управления многоквартирным домом (далее - общее собрание), в соответствии с установленным общим собранием перечнем видов работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
1.4. Субсидия предоставляется в пределах стоимости капитального ремонта многоквартирного дома, рассчитанной исходя из размера предельной стоимости проведения капитального ремонта, установленного распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 31 мая 2013 года № 646-р.
1.5. Условием предоставления субсидии является долевое финансирование проведения капитального ремонта собственниками помещений в многоквартирном доме в размере не менее 15 процентов от суммы субсидии.
1.6. Доля участия в финансировании капитального ремонта собственников помещений в многоквартирном доме устанавливается решением общего собрания.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУБСИДИИ

2.1. Планируемая общая стоимость капитального ремонта многоквартирного дома рассчитывается на основе укрупненных смет, составленных в соответствии с нормативными документами с учетом прогнозируемого изменения стоимости материалов и работ на планируемый срок начала проведения капитального ремонта.
2.2. На основании утвержденной общим собранием планируемой общей стоимости капитального ремонта и данных об общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (общие площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, не учитываются) рассчитывается удельная стоимость капитального ремонта по формуле:



где:
- удельная стоимость капитального ремонта (тыс. руб./кв. м);
С - общая стоимость капитального ремонта многоквартирного дома (тыс. руб.);
S - общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме (кв. м), рассчитываемая по формуле:



где:
- сумма общих площадей жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме (кв. м);
- сумма общих площадей нежилых помещений в многоквартирном доме (кв. м).
Общие площади помещений в многоквартирном доме устанавливаются по данным технических паспортов помещений или свидетельств о регистрации прав собственности на помещение.
2.3. Размер участия в общих расходах на капитальный ремонт собственника (сособственников) i-го помещения в многоквартирном доме без учета субсидии рассчитывается как произведение удельной стоимости капитального ремонта на общую площадь принадлежащего собственнику (сособственникам) i-го помещения:



где:
- размер расходов на капитальный ремонт собственника (сособственников) i-го помещения в многоквартирном доме без учета субсидии (тыс. руб.);
- общая площадь i-ого помещения (кв. м).
2.4. Размер субсидии, с просьбой о которой заявитель планирует обратиться в орган местного самоуправления, в случаях:
а) если удельная стоимость капитального ремонта не превышает установленного размера предельной стоимости капитального ремонта рассчитывается по формуле:



где:
- размер запрашиваемой субсидии (тыс. руб.);
- субсидия, рассчитанная в части расходов собственника i-го помещения (тыс. руб.);
- доля финансирования расходов по проведению капитального ремонта собственника i-го помещения (в процентах), не может быть менее 15%;
№ - число жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;
б) если удельная стоимость капитального ремонта превышает установленный размер предельной стоимости капитального ремонта, рассчитывается по формуле:



где:
- установленный размер предельной стоимости проведения капитального ремонта (тыс. руб./кв. м).
2.5. Расходы на капитальный ремонт многоквартирного дома собственника (сособственников) i-го помещения с учетом размера запрашиваемой субсидии рассчитываются по формуле:



где:
- расходы на капитальный ремонт собственника i-го помещения с учетом субсидии (тыс. руб.).

3. ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУБСИДИИ

3.1. Результаты расчета размера субсидии обобщаются в табличном виде по форме согласно приложению к настоящей Методике.
3.2. Заявитель представляет в орган местного самоуправления расчет размера субсидии и табличную форму с обобщенными результатами расчета, подписанные председателем правления товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива) либо руководителем управляющей организации, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме.





Приложение
к Методике расчета размера финансовой
поддержки на проведение капитального
ремонта многоквартирного дома в рамках
республиканской адресной программы
по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на 2013 год

ФОРМА
представления результатов расчета размера участия
в финансировании капитального ремонта собственников
помещений в многоквартирном доме и размера запрашиваемой
субсидии на капитальный ремонт


Доля Размер участия в общих расходах
Вид помещения, Собственник помещения финансиро- на капитальный ремонт
номер квартиры (Ф.И.О. гражданина, муниципальное Общая вания собственников помещений
или кадастровый образование, субъект Российской площадь собствен- (тыс. руб.)
номер нежилого Федерации, Российская Федерация, помещения ника для
помещения название организации, др.) (кв. м) расчета без учета с учетом
субсидии предоставления предоставления
(проценты) субсидии субсидии

1 2 3 4 5 6

I. Жилые помещения



II. Нежилые помещения



Общая площадь жилых и нежилых помещений в X <*> X<*> X<*>
многоквартирном доме - всего (кв. м)

Сумма расходов собственников помещений на капитальный ремонт без учета X<*>
предоставления субсидии - всего (тыс. руб.)

Сумма расходов собственников помещений на капитальный ремонт с учетом предоставления субсидии -
всего (тыс. руб.)

Сумма запрашиваемой субсидии (тыс. руб.)


-------------------------------
<*> Ячейки со знаком "X" не заполняются.





Приложение № 5
к республиканской адресной
программе по проведению
капитального ремонта
многоквартирных домов
на 2013 год

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2013 ГОД
И СДАЧИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны на основе Методических рекомендаций государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в целях обеспечения единого методологического подхода при привлечении подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год (далее - привлечение подрядных организаций) и подготовки договоров подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, заключаемых с победителями открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций.
2. Процедуры привлечения подрядных организаций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и основываются на принципах прозрачности выбора подрядных организаций, равноправной конкуренции между подрядными организациями, а также ответственности администрации муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений управляющей организации за результаты выбора подрядной организации.

Раздел II. ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

1. Участники проведения конкурсных процедур.
1.1. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляется товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирных домах управляющей организацией (далее - заказчик) путем проведения открытого конкурса (далее - конкурс).
1.2. Заказчик осуществляет следующие функции:
1.2.1. Определяет во взаимодействии с администрацией муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан:
1.2.1.1. Предмет конкурса.
1.2.1.2. Срок проведения конкурса.

2.2.1.3. Организатора конкурса.
1.2.2. Утверждает конкурсную документацию по проведению конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - конкурсная документация).
1.2.3. Участвует в формировании и работе конкурсных комиссий по проведению конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - конкурсные комиссии).
1.2.4. Совместно с организатором конкурса отвечает на вопросы участников конкурса, вносит изменения в конкурсную документацию и порядок проведения конкурса.
1.2.5. Заключает договор подряда с победителем конкурса.
1.3. Организатор конкурса осуществляет следующие функции:
1.3.1. Разрабатывает конкурсную документацию на основании утвержденной Правительством Республики Башкортостан республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год и решений собраний собственников помещений в многоквартирных домах и передает ее на утверждение заказчику.
1.3.2. В порядке, установленном пунктом 2 настоящего раздела, публикует информацию о проведении конкурса и конкурсную документацию.
1.3.3. Назначает представителя организатора конкурса по взаимодействию с участниками конкурса, выделяет ему рабочее место и предоставляет средства связи (телефон, факс, адрес электронной почты).
1.3.4. Через назначенного представителя отвечает на вопросы участников конкурса.
1.3.5. Через назначенного представителя отвечает на письменные запросы участников конкурса в течение двух рабочих дней со дня поступления такого письменного запроса.
1.3.6. При необходимости вносит изменения в конкурсную документацию, сроки и порядок проведения конкурса.
1.3.7. Осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок.
1.3.8. Предоставляет помещение для проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками и участвует через своего представителя в этой процедуре.
1.3.9. Предоставляет помещение для заседаний конкурсной комиссии и участвует через своего представителя (представителей) в работе конкурсной комиссии.
1.3.10. Ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание и опубликование в порядке, установленном пунктом 2 настоящего порядка.
1.3.11. Оповещает в письменном виде победителя конкурса.
1.3.12. Организует получение, возврат и удержание обеспечений конкурсных заявок (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией).
1.3.13. Направляет информацию о результатах конкурса в администрацию муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан.
1.4. Подготовка конкурсной документации осуществляется организатором конкурса в соответствии с разделом IV настоящих Методических рекомендаций.
1.5. Участниками конкурса являются компании, имеющие законное право заниматься деятельностью, составляющей предмет конкурса, и соответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации.
2. Опубликование информации о конкурсе.
2.1. Официальная информация о конкурсе (извещение о проведении открытого конкурса по форме согласно приложению № 1 к настоящим Методическим рекомендациям, конкурсная документация, протоколы заседаний конкурсных комиссий) публикуется организатором конкурса на Интернет-сайте администрации муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан и в газете "Республика Башкортостан".
2.2. По решению организатора конкурса информация о проведении конкурса может размещаться в печатных и электронных средствах массовой информации либо дополнительно распространяться претендентам на участие в конкурсе путем индивидуальной адресной рассылки.
3. Подача и рассмотрение заявок.
3.1. Требования к составу, форме и подаче заявок на участие в конкурсе указываются в конкурсной документации.
3.2. В конкурсной документации может быть предусмотрена необходимость внесения претендентом на участие в конкурсе на счет организатора конкурса денежных средств в размере 3% от максимальной (начальной) цены договора подряда в качестве обеспечения заявки.
3.3. Конкурсные заявки, поданные участниками и зарегистрированные организатором конкурса, а также конверты с изменениями к ним, хранятся вместе с книгой регистрации в специальном сейфе или в помещении с ограниченным доступом. Ответственность за сохранность представленной документации несет организатор конкурса.
3.4. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией, которая создается в порядке, установленном настоящими Методическими рекомендациями.
3.5. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками производится не менее чем через 30 дней после опубликования информации о конкурсе. Дата, время и место вскрытия конвертов указываются в извещении о проведении конкурса.
3.6. В случае внесения изменений в конкурсную документацию организатор конкурса имеет право перенести дату вскрытия конвертов, но не более чем на 10 дней. Организатор конкурса не позднее чем за 5 дней до новой даты вскрытия конвертов публикует объявление о переносе с указанием причин переноса и новой даты вскрытия конвертов с заявками.
3.7. Процедура вскрытия конвертов при проведении конкурса является публичной, на нее приглашаются представители всех участников конкурса, подавших конкурсные заявки.
3.8. Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке их регистрации, присутствующим объявляется следующая информация по каждой вскрытой конкурсной заявке:
3.8.1. Наименование участника конкурса.
3.8.2. Должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия.
3.8.3. Наличие документа (или его копии), подтверждающего обеспечение заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией).
3.8.4. Предлагаемые участником конкурса условия (цена договора подряда, срок выполнения работ, квалификация участника).
3.8.5. Другая информация на усмотрение организатора конкурса.
3.9. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, не принимаются к рассмотрению.
3.10. Заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом согласно приложению № 2 к настоящим Методическим рекомендациям.
3.11. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе организатор конкурса в двухдневный срок с момента подписания протокола вскрытия заявок направляет участнику письменное уведомление с указанием причин отказа.
3.12. Заявки участников, допущенных к участию в конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией в целях сравнения условий, предложенных участниками, и определения победителя конкурса. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом согласно приложению № 3 к настоящим Методическим рекомендациям.
3.13. Протокол оценки и сопоставления заявок должен быть составлен и опубликован в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов с заявками.
3.14. Договор подряда заключается с победителем конкурса в десятидневный срок с даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок.
3.15. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора или не представил надлежащее обеспечение обязательств по договору, то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика. В этом случае заказчик заключает договор подряда с участником, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.
3.16. Если участник, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, уклонился от заключения договора или не представил надлежащее обеспечение исполнения договора, то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) также удерживается в пользу заказчика. В этом случае проводится повторный конкурс.
3.17. Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях:
3.17.1. Если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки.
3.17.2. Если всем участникам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок.
3.17.3. Если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе.
3.18. В случае, если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. В случае уклонения такого участника от заключения договора обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика и проводится повторный конкурс.

Раздел III. КОНКУРСНЫЕ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТЫХ
КОНКУРСОВ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

1. Конкурсные комиссии по проведению конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее - комиссии или конкурсные комиссии) являются временными специально уполномоченными органами и создаются для рассмотрения, сопоставления и оценки предложений (далее - конкурсная заявка или заявка) претендентов, пожелавших принять участие в конкурсе (далее - участники конкурса), а также для определения победителя конкурса.
2. Администрация муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан включает в состав комиссии представителей, обеспечивающих управление республиканской адресной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, представителей, осуществляющих функции надзора в области строительства.
3. Заказчик включает в состав комиссии представителя собственников помещений в многоквартирных домах (председателя совета многоквартирного дома или иного представителя по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме); представителя управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, уполномоченного на осуществление надзора над проводимыми подрядной организацией работами.
4. При необходимости Заказчик может включить в состав комиссии представителя сторонней организации, уполномоченной на осуществление надзора над проводимыми подрядной организацией работами (при наличии). При осуществлении надзора над работами, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно перечню, утвержденному Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", организация должна иметь свидетельство о допуске к таким видам работ, выданное саморегулируемой организацией.
5. В состав конкурсной комиссии может быть включен представитель некоммерческой организации, представляющий интересы потребителей результатов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
6. Сбор членов конкурсной комиссии на заседания и проведение заседаний проводит организатор конкурса.
7. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
7.1. Вскрытие конвертов с заявками, оформление и подписание протокола вскрытия конвертов.
7.2. Рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных заявок, оформление и подписание соответствующих протоколов.
7.3. Определяет победителя конкурса или принимает иное решение по результату конкурса.
8. Конкурсная комиссия при необходимости запрашивает у участников конкурса информацию, предусмотренную настоящими Методическими рекомендациями.
9. Конкурсная комиссия проводит свои заседания в сроки и в порядке, определенные соответствующей конкурсной документацией, а также настоящими Методическими рекомендациями.
10. Комиссию возглавляет председатель, назначаемый организатором конкурса из числа представителей заказчика.
Заместитель председателя комиссии назначается организатором конкурса из числа представителей администрации муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан.
11. Заседание комиссии проводит председатель комиссии. В случае отсутствия председателя заседание комиссии проводит заместитель председателя комиссии.
12. Ответственный секретарь комиссии назначается организатором конкурса из числа представителей администрации муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан.
13. Решения комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствуют не менее чем две трети от ее состава при обязательном условии участия в заседании хотя бы одного представителя заказчика.
14. Решения комиссии принимаются, если за их принятие проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.
15. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются присутствующими на заседании членами комиссии. В протоколах обязательно должны быть указаны особые мнения членов комиссии (при наличии).
16. Председатель комиссии (заместитель председателя в случае отсутствия председателя):
16.1. Руководит деятельностью комиссии.
16.2. Председательствует на заседаниях комиссии.
16.3. Несет ответственность за соблюдение требований конкурсной документации и выполнение возложенных на комиссию задач.
16.4. Осуществляет иные действия в соответствии с конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.
17. Члены комиссии:
17.1. Участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенцию комиссии.
17.2. Участвуют в заседаниях комиссии.
17.3. Выполняют в установленные сроки поручения председателя комиссии, решения комиссии.
18. Председатель и члены комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках конкурса и сведений, содержащихся в заявках, до опубликования результатов конкурса.
19. Председателю, заместителю председателя, ответственному секретарю и другим членам комиссии не допускается проведение переговоров с участниками во время процедур проведения конкурса за исключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.
20. Комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших заявок участников конкурса принимает решение об итогах конкурса.
21. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность после проведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договора подряда.

Раздел IV. ПРИМЕРНАЯ ФОРМА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

1. Общие положения.
1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения
договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному
ремонту
___________________________________________________________________________
(наименование и адрес объекта)
___________________________________________________________________________
(перечислить работы)
1.2. Заказчиком является ______________________________________________
(наименование заказчика)
1.3. Организатором конкурса является: _________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование организатора конкурса)
1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда:
___________________________________________________________________ рублей,
в том числе НДС ______________________ рублей.
1.5. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия
конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу:
__________________________________________________________________________,
часы работы ______________________________________________________________.
1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено
в ______ часов ______ минут "___" _______________ 20___ года по адресу:
____________________________________________________. На процедуру вскрытия
конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в
конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.
1.7. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на
Интернет-сайте _____________________________________________ не позднее чем
за 30 дней до даты проведения конкурса.
1.8. Участники конкурса _____________________ предоставляют обеспечение
(предоставляют, не предоставляют)
заявки.
1.9. В случае предоставления участниками конкурса обеспечения заявки
участники конкурса должны перечислить сумму в размере
___________________________________________________ рублей (3% от начальной
цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на
следующий счет: __________________________________________________________.
(указать наименование организатора конкурса и его банковские
реквизиты)
1.10. Официальные результаты конкурса публикуются на Интернет-сайте
______________________________________________________ в десятидневный срок
с даты вскрытия конвертов.
1.11. Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению № 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.
1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты
с участниками конкурса: __________________________________________________.
(Ф.И.О., телефоны, факс, адрес электронной почты)
2. Требования к участникам конкурса.
Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:
2.1. Деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.2. У участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами.
2.3. Участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства.
2.4. Отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007 года № 292 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 497).
2.5. В зависимости от вида работ в конкурсной документации определяются специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.
3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе.
3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению № 1 к настоящей конкурсной документации, с приложением следующих документов:
3.1.1. Описи входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению № 2 к настоящей конкурсной документации.
3.1.2. Документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника, по форме согласно приложению № 3 к настоящей конкурсной документации.
3.1.3. Документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией).
3.1.4. Информации о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ и имеют высшее специальное образование в строительной отрасли, по форме согласно приложению № 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию.
3.1.5. Копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенной копии документа, удостоверяющего личность, - паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей).
3.1.6. Копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
3.1.7. Копии свидетельства о государственной регистрации.
3.1.8. Копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса.
3.1.9. Копии справки из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученной не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки.
3.1.10. Копии свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).
3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Копии документов должны быть заверены надлежащим образом. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй - с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка "Оригинал" или "Копия" соответственно и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.
3.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в пункте 1.5 конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.
3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, на который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.
3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись "Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.
4. Обеспечение конкурсной заявки.
4.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) в размере, указанном в пункте 1.9 конкурсной документации.
4.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:
4.2.1. Участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов.
4.2.2. Участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда.
4.2.3. Участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.
4.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:
4.3.1. Участникам, не допущенным к участию в конкурсе, - в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок.
4.3.2. Победителю конкурса - в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии предоставления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора.
4.3.3. Участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, - в пятидневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок.
4.3.4. Участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, - в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии предоставления надлежащего обеспечения исполнения договора.
5. Процедура проведения конкурса.
5.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов при необходимости задает вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и должен получить от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12 настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.
5.2. Организатор конкурса при необходимости вносит изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 5 дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса при необходимости предоставляет участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.
5.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
5.3.1. Отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку.
5.3.2. Предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1 настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.
5.3.3. Несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 конкурсной документации.
5.3.4. Превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации.
5.3.5. Предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.
5.4. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок согласно пункту 6 конкурсной документации.
6. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе.
6.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:
1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;
2) срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;
3) квалификация участника: максимальное количество баллов - 20.
6.2. Оценка по критерию "Квалификация участника" производится по четырем подкритериям:
а) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);
б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);
в) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние два года);
г) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела).
6.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.
6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:
6.4.1. Ранжирование заявок по критериям "Цена договора" и "Срок выполнения работ": номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.
6.4.2. Выставление количества баллов заявкам по критериям "Цена договора" и "Срок выполнения работ" - в соответствии с таблицами 1, 2. В таблицах 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию
"Цена договора"


Максимальное Результат Присваиваемое
количество баллов ранжирования заявок количество баллов

60 1 60

2 55

3 50

4 45

5 40

6 35

7 30

8 25

9 20

10 15

11 10

12 5

13 и более 0


Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию
"Срок выполнения работ"


Максимальное Результат Присваиваемое
количество баллов ранжирования заявок количество баллов

20 1 20

2 20

3 20

4 18

5 16

6 14

7 12

8 10

9 8

10 6

11 4

12 2

13 и более 0


Выставление количества баллов заявкам по критерию "Квалификация участника" - в соответствии с таблицей 3.
В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.
Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию "Квалификация участника".

Таблица 3

Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия
"Квалификация участника"


Макси-
мальное Показатель Количество
коли- Подкритерии подкритерия штрафных
чество (ед.) баллов
баллов

20 Опыт работы (количество 2 и более 0
успешно завершенных<*>
объектов-аналогов<**> за 1 5
последний год)
0 10

Квалификация персонала 2 и более 0
(наличие с опытом
квалифицированного работы более
инженерного 10 лет и
персонала<***>) стажем работы
в компании
более 2 лет

2 и более с 5
опытом
работы более
5 лет

в остальных 10
случаях

Соблюдение техники 0 0
безопасности (количество
несчастных случаев при 1 5
производстве работ за
последние два года) 2 и более 10

Сведения об 0 0
удовлетворенных исках,
предъявленных участнику 1 5
конкурса, об исполнении
договорных обязательств 2 и более 10
по договорам подряда за
последние два года


-------------------------------
<*> Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составили не более 10% от первоначально установленных договором подряда.
<**> Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.
<***> Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.3. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.
6.4.4. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "Квалификация участника", затем по критерию "Цена договора" и в случае необходимости - по подкритерию "Срок выполнения работ" последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

Раздел V. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПРИМЕРНОЙ
ФОРМЫ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Примерная форма договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (приложение № 5 к конкурсной документации) включает в себя стандартные положения договора, подходящие для большинства проектов капитального ремонта многоквартирных домов.
При составлении договора подряда необходимая информация вносится в незаполненные поля. Примеры заполнения незаполненных полей в договоре подряда приведены в методических рекомендациях по заполнению примерной формы договора подряда курсивом жирным шрифтом.
Все особенности договорных отношений сторон договора подряда, вызванные спецификой объекта капитального ремонта, региональными особенностями и требованиями конкретного заказчика, излагаются в статье 15 договора подряда "Особые условия". Возможные формулировки пунктов статьи 15 приведены курсивом жирным шрифтом в методических рекомендациях по заполнению примерной формы договора подряда.
Статьи и пункты договора подряда, не требующие внесения информации, в методических рекомендациях по заполнению примерной формы договора подряда пропущены.

Статья 1. Предмет и существенные условия Договора

1.1. Указать вид работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" с учетом Методических рекомендаций по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", утвержденных государственной корпорацией - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 17 сентября 2008 года. К видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с указанным Законом относятся:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости - ремонт лифтовых шахт;
3) ремонт крыш;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;
5) утепление и ремонт фасадов;
6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
7) ремонт фундаментов многоквартирных домов;
8) иные виды работ, если их финансирование обеспечивается из иных источников.
Например, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения и ремонту фасада (далее - работы) многоквартирного дома, расположенного по адресу: указать адрес. В пункте 1.1 Договора указывается один или несколько видов работ, например, ремонт и утепление фасада, ремонт крыши и т.п.
В данном пункте указано, что работы выполняются в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору. В соответствии со статьей 743 Гражданского кодекса Российской Федерации "Техническая документация и сметы" Подрядчик обязан осуществлять капитальный ремонт в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. Договором подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна представить соответствующую документацию.
Номера и наименования приложений к Договору по видам работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, являющиеся технической и сметной документацией, перечисляются в статье 17 Договора.
1.2. Следует указать общую стоимость работ по Договору и стоимость работ с разбивкой по видам работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Стоимость работ указывается цифрой и дублируется прописью.
Стоимость работ может быть определена в результате проведения конкурса или аукциона (торгов). Тогда в пункте 1.2 Договора указывается цена предложения победителя конкурса или аукциона. В этом случае стоимость работ, подлежащих оплате, определяется путем умножения цены, определенной сметной документацией Заказчика, на коэффициент снижения стоимости работ.
Коэффициент снижения стоимости работ рассчитывается как отношение цены победителя торгов к начальной (максимальной) сметной стоимости работ.
Если подрядная организация освобождена от уплаты НДС, то в тексте пункта 1.2 Договора: "в том числе НДС ______________________ рублей" - следует записать: "не облагается".
Поскольку капитальный ремонт многоквартирных домов по сравнению с новым строительством имеет небольшую продолжительность, стоимость работ увеличению не подлежит. Все риски удорожания ресурсов несет Подрядчик.
1.3. При проведении конкурса срок выполнения работ в незаполненном поле пункта 1.4 Договора указывается в соответствии с заявкой победителя конкурса.
1.4. В текст пункта 1.7 Договора необходимо внести наименование, номер и дату принятия документа, являющегося основанием для заключения Договора. Например, "протокол об итогах конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 16 от 4 июня 2013 года".

Статья 2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

2.1. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по Договору указывается в соответствии с выбранным Заказчиком вариантом (банковская гарантия, поручительство владельца компании подрядчика или третьих лиц или залог денежных средств и иные законные способы обеспечения обязательств) в размере не менее 10% общей стоимости Договора. Если Договором предусматривается выплата авансового платежа, размер обеспечения исполнения Договора не может быть меньше размера авансового платежа. Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора, то Договор расторгается.
2.2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период указывается в соответствии с выбранным Заказчиком вариантом (страхование, банковская гарантия или поручительство).

Статья 3. Порядок оплаты работ

3.1. Если объект капитального ремонта включает небольшое количество видов и объемов работ, не требует длительного времени для их выполнения (до двух месяцев), авансовый платеж Подрядчику в Договоре подряда может не предусматриваться. В этом случае в тексте первого абзаца пункта 3.1 Договора в незаполненных полях необходимо записать: "не предусматривается":
"- авансовый платеж Подрядчику в размере не предусматривается % от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, в сумме не предусматривается тыс. рублей выплачивается в не предусматривается -дневный срок с даты подписания Договора Сторонами.".
Если авансовый платеж признан необходимым, его размер может быть установлен при заключении Договора подряда. Его конкретный размер устанавливается Заказчиком или может устанавливаться с учетом обоснованных предложений Подрядчика. В этом случае в незаполненных полях в тексте первого абзаца пункта 3.1 необходимо указать размер и сумму авансового платежа (не более 30% от стоимости работ).
В незаполненных полях в тексте второго абзаца пункта 3.1 Договора Заказчиком указывается срок выплаты окончательного платежа по завершению работ по Договору с даты подписания акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 (рекомендуемый срок - 14 дней).
Если выставляемый на торги объект капитального ремонта включает большое количество видов и объемов работ, требует длительного времени для их выполнения (более четырех месяцев), наряду с авансовым платежом Подрядчику в Договоре подряда могут быть предусмотрены промежуточные платежи. В этом случае в статью 15 "Особые условия" Договора необходимо внести следующие пункты:
"15.... При выполнении Договора Заказчиком осуществляются промежуточные платежи на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ в пределах суммы стоимости работ, указанной в пункте 1.2 Договора. Заказчик производит промежуточные платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетами-фактурами и актами КС-2 и КС-3.
15.... Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных платежах за выполненные и принятые объемы работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных промежуточных платежей, причитающихся Подрядчику.".

Статья 4. Сроки выполнения работ

4.1. В случае заключения Договора по результатам конкурсных процедур дата начала работ может быть определена Заказчиком до заключения Договора и доведена до сведения участников конкурса или аукциона в объявлении о торгах.
Дата начала работ может определяться Заказчиком с учетом обоснованных предложений Подрядчика при заключении Договора подряда.
4.2. Дата окончания работ определяется путем отсчета сроков выполнения работ в календарных днях, приведенных в пункте 1.4 Договора, с даты начала работ.
Если объект капитального ремонта предполагает выполнение нескольких видов работ и (или) требует длительного времени для их выполнения, то Договором может быть предусмотрено составление календарного плана выполнения работ. В этом случае в статью 15 "Особые условия" Договора необходимо внести следующие условия:
"15.... Календарные сроки выполнения работ и сроки завершения отдельных этапов работ определяются календарным планом выполнения работ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком.".

Статья 5. Обязанности Заказчика

5.1. В незаполненном поле пункта 5.1.1 Договора указывается срок передачи Заказчиком Подрядчику по акту объекта в работу со дня подписания Договора Сторонами. Этот срок определяется по усмотрению Заказчика или установлен Заказчиком с учетом предложений Подрядчика при заключении Договора подряда (рекомендуемый срок - 7 дней).

Статья 6. Обязанности Подрядчика

6.1. Если для выполнения работ по Договору необходимо возведение на территории рабочей площадки временных сооружений, в том числе осуществление временных присоединений к коммуникациям, то в этом случае в статью 15 "Особые условия" Договора необходимо внести следующий пункт:
"15.... Подрядчик обязан возвести собственными силами и средствами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для качественного выполнения работ по Договору, в том числе осуществить временные присоединения к следующим коммуникациям: ________________________________
15....Подрядчик обязан производить оплату за использование поставляемых ресурсов (вода, электроэнергия, тепло) за счет собственных средств.".
Необходимо указать наименование коммуникаций, к которым Подрядчик обязан за свой счет осуществить временные присоединения. Например, водоснабжение, электросети, теплоснабжение.

Статья 7. Выполнение работ

7.1. В незаполненном поле пункта 7.1 Договора необходимо указать должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны полномочного представителя Заказчика. В зависимости от конкретных условий проведения капитального ремонта многоквартирного дома полномочным представителем Заказчика может быть:
а) сотрудник организации Заказчика (например, управляющей компании);
б) инженер или инженерная организация, действующая на основании договора с Заказчиком.
Участие инженера (инженерной организации) в осуществлении прав и выполнении обязанностей Заказчика осуществляется в соответствии со статьей 749 Гражданского кодекса РФ: "Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия подрядчика договор об оказании заказчику услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной организацией). В этом случае в договоре строительного подряда определяются функции такого инженера (инженерной организации), связанные с последствиями его действий для подрядчика".
При необходимости в незаполненном поле этого пункта можно указать несколько лиц, являющихся уполномоченными представителями Заказчика.
7.2. В незаполненном поле пункта 7.2 Договора необходимо указать должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, должность представителя Подрядчика, обеспечивающего выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющего Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.
Если при капитальном ремонте многоквартирного дома необходимо согласование с органами государственного строительного надзора и другими ведомственными организациями порядка ведения работ на объекте, то в статью 15 "Особые условия" Договора необходимо внести следующий пункт:
"15.... Подрядчик обязан согласовать с органами государственного строительного надзора и другими контролирующими и надзорными организациями проект порядка ведения работ на объекте.".

Статья 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1. Приемка результатов выполненных работ осуществляется с соблюдением требований законодательства, в том числе установленных частью 9 статьи 20 Федерального закона, согласно которой акты приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома должны быть согласованы с органом местного самоуправления и подписаны лицами, которые уполномочены действовать от имени товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации.

Статья 9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. В незаполненном поле пункта 9.3 Договора необходимо указать срок, в течение которого Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и (или) наступление гарантийного случая, согласования порядка и сроков их устранения с даты получения письменного уведомления от Заказчика (рекомендуемый срок - три дня).

Статья 13. Порядок расторжения Договора

13.1. Если Договор заключен по результатам конкурса или аукциона и Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора, то Договор расторгается, и с Подрядчика удерживается обеспечение конкурсной заявки в пользу Заказчика.

Статья 15. Особые условия

15.1. В данную статью Договора вносятся пункты по усмотрению Заказчика, приведенные ниже курсивом жирным шрифтом. Кроме этого, здесь могут быть приведены пункты, вызванные спецификой объекта капитального ремонта и требованиями конкретного Заказчика.
В зависимости от видов работ по капитальному ремонту объекта (например, ремонт фасада) можно внести дополнительные пункты, обязывающие Подрядчика, например:
"- исключить доступ посторонних лиц на рабочие леса (убирать лестницы на первый ярус лесов в конце рабочего дня) в целях обеспечения безопасности и сохранности имущества жильцов. Назначить ответственное лицо за исполнение данного пункта;
- предусмотреть трехстадийную фотофиксацию работ: до ремонта, в процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику;
- осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность архитектурно-художественного декора зданий и сооружений.".
Для снижения рисков Подрядчика в отдельных случаях можно рекомендовать страхование соответствующих рисков.
Согласно статье 742 Гражданского кодекса Российской Федерации "Страхование объекта строительства" договором строительного подряда может быть предусмотрена обязанность стороны, на которой лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемых при строительстве, либо ответственность за причинение при осуществлении строительства вреда другим лицам, застраховать соответствующие риски.
Сторона, на которую возлагается обязанность по страхованию, должна предоставить другой стороне доказательства заключения ею договора страхования на условиях, предусмотренных договором строительного подряда, включая данные о страховщике, размере страховой суммы и застрахованных рисках.
Страхование не освобождает соответствующую сторону от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
В случае страхования рисков в данную статью Договора рекомендуется внести следующий пункт:
"15....Подрядчик обязан застраховать у страховщика, согласованного с Заказчиком, строительные риски на сумму, равную стоимости работ, указанной в пункте 1.2 Договора, и представить Заказчику оригиналы страховых полисов в семидневный срок с даты заключения Договора.".
В зависимости от сложности и условий проведения капитального ремонта многоквартирного жилого дома в Договоре можно предусмотреть обязательное страхование ответственности перед третьими лицами. Тогда следует внести в данную статью Договора следующий пункт:
"15....Подрядчик обязан не позднее начала работ по Договору застраховать свою гражданскую ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ на объекте, и представить Заказчику копию договора страхования в течение семи дней с даты подписания Договора Сторонами.".
При подготовке проекта Договора Заказчик должен учитывать, что чрезмерные требования по страхованию могут повлечь за собой существенное увеличение издержек Подрядчика и, как следствие, увеличение цены конкурсной заявки.

Раздел 6. СДАЧА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕ
ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

1. Общему собранию членов товарищества собственников жилья (потребительского кооператива) либо общему собранию собственников помещений в многоквартирном доме рекомендуется выбрать представителей собственников помещений в многоквартирном доме для участия в приемке работ и подписания акта сдачи-приемки работ по капитальному ремонту.
После завершения ремонтных работ многоквартирный дом принимается в эксплуатацию в соответствии с Правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85(р), утвержденными Приказом Госгражданстроя при Госстрое СССР от 7 мая 1985 года № 135, которые применяются постольку, поскольку не противоречат Градостроительному кодексу Российской Федерации.





Приложение № 1
к Методическим рекомендациям
по порядку привлечения подрядных
организаций для выполнения работ
по капитальному ремонту
многоквартирных домов в рамках
реализации республиканской адресной
программы по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов
на 2013 год и сдачи многоквартирного
дома в эксплуатацию после проведения
капитального ремонта

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: ____________________________________________
Предмет открытого конкурса: право заключения договора подряда на
выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: __________________________________________
___________________________________________________________________________
Работы (объекты): _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
(перечислить работы)
Заказчик ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты,
контактное лицо заказчика)
Организатор открытого конкурса ________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты,
контактное лицо организатора конкурса)
Начальная (максимальная) цена договора подряда: _______________________
___________________________________________________________________ рублей.
Дата начала работ: ____________________________________________________
Дата вскрытия конвертов _______________________________________________
Официальный Интернет-сайт администрации муниципального района
(городского округа), газета "Республика Башкортостан"
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: ____________________
___________________________________________________________________________
Приложение: конкурсная документация в составе:
1) общие положения, требования к участникам открытого конкурса, формы
документов;
2) техническая и сметная документация в составе: ______________________
__________________________________________________________________________;
(перечислить документы)
3) договор подряда (проект).





Приложение № 2
к Методическим рекомендациям
по порядку привлечения подрядных
организаций для выполнения работ
по капитальному ремонту
многоквартирных домов в рамках
реализации республиканской адресной
программы по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов
на 2013 год и сдачи многоквартирного
дома в эксплуатацию после проведения
капитального ремонта

ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование работ, объект и адрес)
__________________________________________ _____________________
(место проведения вскрытия конвертов) (дата)
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: ____________________________________________________
Секретарь комиссии: _______________________________________________________
Члены комиссии: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу:
___________________________________________________________________________
Время начала вскрытия конвертов ______________________________________
На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители
участников открытого конкурса: ____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О., должность, реквизиты
доверенности)
По приглашению организатора открытого конкурса на процедуре вскрытия
конвертов присутствовали
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Организатором открытого конкурса было получено и
зарегистрировано ________ заявок.
До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.
Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от
следующих организаций:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименования участников конкурса, адреса)
Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (приложение к настоящему протоколу).
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к
участию в открытом конкурсе допускаются следующие организации:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к
участию в открытом конкурсе не допускаются следующие организации:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии
___________________________________________________________________________
Секретарь комиссии: _______________________________________________________
Члены конкурсной комиссии
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(подписи)





Приложение
к протоколу вскрытия конвертов с
заявками на участие
в открытом конкурсе
от _____________

Сводная таблица конкурсных заявок


№ Документ, Документ, Инфор- Докумен- Копии Копия Копия Копия Копия Цена Отметка о
п/п Наименование участника, адрес подтвержда- подтверж- мация о ты, учреди- свидетельст- свидетель- выписки из справки из конкурс- соблюде-
ющий дающий составе и подтверж- тельных ва о ства о Единого налогового ной заявки нии
полномочия внесение квали- дающие документов постановке государст- государствен- органа о требова-
лица на обеспе- фикации опыт на учет в венной ного реестра размере ний к
осуществле- чения работни- работы налоговом регистра- юридических задолжен- допуску на
ние действий ков (копии органе ции лиц ности участие в
от имени договоров открытом
участника подряда) конкурсе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

3

4


Председатель конкурсной комиссии ____________________________________________
Секретарь комиссии: _________________________________________________________
Члены конкурсной комиссии ___________________________________________________
(подписи)





Приложение № 3
к Методическим рекомендациям
по порядку привлечения подрядных
организаций для выполнения работ
по капитальному ремонту
многоквартирных домов в рамках
реализации республиканской адресной
программы по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов
на 2013 год и сдачи многоквартирного
дома в эксплуатацию после проведения
капитального ремонта

ПРОТОКОЛ
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование работ, объект и адрес)
__________________________________________________ ________________
(место проведения оценки и сопоставления заявок) (дата)
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии: ____________________________________________________
Секретарь комиссии: _______________________________________________________
Члены комиссии: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок поступили заявки
следующих участников конкурса:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименования участников открытого конкурса, адреса)

Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям,
установленным пунктом 6 конкурсной документации.
Результаты оценки заявок по критериям "Цена договора", "Срок выполнения
работ" и "Квалификация" отражены в приложении к настоящему протоколу.
Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок.
По результатам оценки и сопоставления заявок представленным заявкам
присвоены следующие номера:
1. ___________________________________________________________________,
2. ___________________________________________________________________,
3. _____________________________________________________________ и т.д.
Победителем открытого конкурса признана _____________________________
_______________________________________________________________________
(наименование организации)
Организатору открытого конкурса поручается в пятидневный срок со дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера.

Председатель конкурсной комиссии ____________________________________________
Секретарь комиссии: _________________________________________________________
Члены конкурсной комиссии ___________________________________________________
(подписи)





Приложение
к протоколу оценки
и сопоставления заявок на участие
в открытом конкурсе от ___________

Оценка заявок по критериям и подкритериям


№ Дата и Критерий "Цена Критерий "Срок Критерий "Квалификация" Итого
п/п Наимено- время договора" выполнения
вание регистра- работ" подкритерии балл
участника ции
заявки показатель, балл показа- балл опыт штраф- ква- штраф- соблю- штраф- про- штраф-
рублей тель рабо- ной ли- ной дение ной игран- ной
ты балл фика- балл техники балл ные балл
ция безопас- арбит-
пер- ности раж-
сона- ные
ла дела

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17








Председатель конкурсной комиссии ____________________________________________
Секретарь комиссии: _________________________________________________________
Члены конкурсной комиссии ___________________________________________________
(подписи)





Приложение № 1
к примерной форме
конкурсной документации
по проведению открытого
конкурса на выполнение
работ по капитальному
ремонту многоквартирных
домов

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе на выполнение работ
по капитальному ремонту

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)

1. Участник:


1.1. Наименование юридического лица

1.2. ИНН

1.3. Юридический адрес

1.4. Фактический адрес

1.5. Контактный телефон (факс)

1.6. Контактное лицо


2. Электронный адрес участника ________________________________________
3. Участник ___________________________________________________________
(является (не является), основание освобождения от
уплаты НДС в случае наличия)
плательщиком налога на добавленную стоимость.
4. Участник ____________________ выданное саморегулируемой организацией
(имеет (не имеет))
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства согласно перечню,
утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624.
5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.
6. Подтверждаем соответствие требованиям:
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:


№ Наименование Единица Значение
п/п измерения (все значения
указываются
цифрами)

1 2 3 4

1. Цена договора, в том числе налог на рубли
добавленную стоимость
(при наличии)

2. Срок выполнения работ календарные
дни
с даты начала
работ


8. Информация для оценки подкритериев критерия "Квалификация участника"


№ Наименование Единица Значение (все
п/п измерения значения
указываются
цифрами)

1 Опыт работы, в том числе: шт.

количество успешно завершенных
объектов-аналогов за последний год
по видам работ (не подтвержденных
документально)

количество успешно завершенных
объектов-аналогов за последний год
по видам работ, подтвержденных
представленными договорами
подряда и другими документами

2 Квалификация персонала (наличие человек
квалифицированного инженерного
персонала), в том числе:

с опытом работы более 10 лет и
стажем работы в компании более
двух лет

с опытом работы более пяти лет

3 Соблюдение техники безопасности шт.
(количество несчастных случаев при
производстве работ за последние
два года)

4 Участие в судебных заседаниях в шт.
качестве ответчика по делам об
исполнении договорных
обязательств по договорам подряда
за последние два года (проигранные
арбитражные дела)


9. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере
____________________________________________________________________ рублей
___________________________________________________________________________
(дата, номер платежного поручения)
10. Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________
___________________________________________________________________________
(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата
обеспечения)
11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в
открытом конкурсе _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 - 3.1.12 конкурсной документации.


Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность,
печать





Приложение № 2
к примерной форме
конкурсной документации
по проведению открытого
конкурса на выполнение
работ по капитальному
ремонту многоквартирных
домов

ОПИСЬ
входящих в состав заявки документов
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование участника)
подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на выполнение работ
по капитальному ремонту ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать наименования работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные
документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.


Наименование документа Количество листов







Должность, подпись уполномоченного лица, печать





Приложение № 3
к примерной форме
конкурсной документации
по проведению открытого
конкурса на выполнение
работ по капитальному
ремонту многоквартирных
домов

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

Место составления _________________________
Дата выдачи _________________

Настоящей доверенностью _______________________________________________
(наименование участника)
в лице ___________________________________________________________________,
(должность руководителя участника, Ф.И.О.),
действующего на основании ________________________________________________,
(устава, положения и т.п.)
уполномочивает ____________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа,
удостоверяющего его личность)
осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку
на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному
ремонту ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(наименования работ, объект и адрес)
Настоящая доверенность выдана сроком на ______________________________.

Подпись __________________________________________________ удостоверяю.
(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать





Приложение № 4
к примерной форме
конкурсной документации
по проведению открытого
конкурса на выполнение
работ по капитальному
ремонту многоквартирных
домов

СВЕДЕНИЯ
о составе и квалификации специалистов,
имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли


№ Ф.И.О. Должность Стаж Стаж Название Примечания
п/п в работы работы в учебного
компании в компании заведения
отрасли и год
окончания

1

2

3

Итого:
количество специалистов, со стажем работы в компании более трех
лет: _________ человек.
Среднесписочная численность работников участника конкурса на дату
подачи заявки:
___________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника
(заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве: _____ шт.
2. Копия диплома в количестве: _____ шт.
3. Копия трудовой книжки в количестве: _____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать





Приложение № 5
к примерной форме
конкурсной документации
по проведению открытого
конкурса на выполнение
работ по капитальному
ремонту многоквартирных
домов

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
договора подряда на выполнение работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов

Договор № ___
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
"____" ________________ 20___ года
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(полное наименование заказчика)
в лице ___________________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________ (далее - Заказчик),
с одной стороны, и ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(полное наименование подрядной организации)
в лице ___________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________________
(далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по
выполнению работ по капитальному ремонту _________________________ (далее -
работы) многоквартирного дома (далее - объект), расположенного по
адресу: ____________________________________ , в соответствии с технической
и сметной документацией, прилагаемой к Договору.
1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет _____________ рублей,
в том числе НДС ____________ рублей.
Стоимость по видам работ составляет:
___________________________________________________________________ рублей;
(вид работ)
___________________________________________________________________ рублей;
(вид работ)
___________________________________________________________________ рублей.
(вид работ)
1.3. Указанная в пункте 1.2 Договора стоимость работ увеличению не подлежит.
1.4. Срок выполнения работ составляет _________________________ дней.
1.5. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск, из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является ___________________________________ № ___________ от "___" __________ 20__ г.

Статья 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПОДРЯДЧИКА

2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является __________________________________ на сумму ________________________ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами.
2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является _______________________________ на сумму _________________________ рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

Статья 3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа:
авансовый платеж Подрядчику в размере _______% от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, в сумме __________________________________________ рублей выплачивается в _______ дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору;
окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в _____ -дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.
3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

Статья 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок начала работ - не позднее "____" ________________ 20___ года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора.
4.2. Срок окончания работ - не позднее "____" ________________ 20___ года.
4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

Статья 5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:
5.1.1. Передать Подрядчику по акту объект в течение _________ дней со дня подписания Договора Сторонами.
5.1.2. Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.
5.1.3. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
5.1.4. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

Статья 6. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:
6.1.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в подпункте 5.1.1 Договора.
6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.
6.1.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.
6.1.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, Ф.И.О. представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.
6.1.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 по 21.00 часов. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации.
6.1.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
6.1.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.
6.1.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.
6.1.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
6.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
6.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.
6.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.
6.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2 Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.
6.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
6.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

Статья 7. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора.
Полномочным представителем Заказчика является:

___________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название
организации, адрес, контактные телефоны)
7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.
Полномочным представителем Подрядчика является:
___________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)
7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.
7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
7.4.1. Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.
7.4.2. Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации.
7.4.3. Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов).
7.4.4. Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ.
7.4.5. Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2.
7.4.6. Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.
7.5. В целях выполнения функций, указанных в пункте 7.4 Договора, представитель Заказчика имеет право:
7.5.1. Проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводимых по инициативе Заказчика или Подрядчика.
7.5.2. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.
7.6. Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.
7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.
7.8. Все действия во исполнение Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.
7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".
7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору.
7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

Статья 8. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий" (в редакции изменений № 1, утвержденных приказом Госстроя РФ от 6 мая 1997 года № 17-16), технической и сметной документацией.
8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.
8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.
8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.
8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчик принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.
9.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика не позднее ___ дней с момента их обнаружения. Подрядчик направляет своего представителя не позднее ___ дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.
9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.
9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранения выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

Статья 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность согласно законодательству Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
10.2. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
10.3. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.
10.4. В случае нарушения Подрядчиком условий Договора представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 (двух) дней выявленных нарушений Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день до фактического устранения нарушений.
10.5. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.
10.6. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.
10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Статья 11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

11.1. Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условиях, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% (десяти процентов) указанной в пункте 1.2 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется.
11.2. При внесении изменений в техническую документацию в соответствии с пунктом 11.1 Договора дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
11.3. Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 11.1 Договора объеме осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ и оформлением дополнительного соглашения.

Статья 12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по Договору, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.
12.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1 Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.
12.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:
13.1.1. Если в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечения исполнения Договора.
13.1.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 (десяти) дней с установленной в пункте 4.1 Договора даты начала работ.
13.1.3. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.
13.2. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 Договора Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.
13.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 (десяти) дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 (десяти) дней.
13.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо по решению Арбитражного суда Республики Башкортостан.

Статья 14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
14.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.
14.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Статья 16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
16.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
16.3. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр - Заказчику, 1 экземпляр - Подрядчику.
16.4. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
16.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством.

Статья 17. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:
№ 1. __________________________________________________________________
№ 2. __________________________________________________________________
№ 3. __________________________________________________________________
№ 4. __________________________________________________________________

Статья 18. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

18.1. Заказчик: _______________________________________________________
Местонахождение: __________________________________________________________
Реквизиты: ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

18.2. Подрядчик: ______________________________________________________
Местонахождение: __________________________________________________________
Реквизиты: ________________________________________________________________


Подписи Сторон

Заказчик Подрядчик

"____" ____________ 20___ г. "____" ____________ 20___ г.

М.П. М.П.


------------------------------------------------------------------